技术承包合同模板（精选8篇）
坤龙商业街 工程施工技术资料发包人 王帅师 (以下简称甲方)
坤龙商业街 工程施工技术资料承包人 肖青 (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，一致同意以下各项条款内容：
一、双方名称、场所、联系电话：
二、承包范围：
1、经双方友好协商，甲方同意将方。
2、本合同中所指“施工技术资料”是指：A、B、C区雨污水、道路、各综合管线的预埋、挡土墙及围墙的隐蔽、竣工图等全部资料。A、B、C区的人工挖孔桩、夯扩桩的技术资料.
3、本工程资料不备案,但资料需齐全并达到备案要求.
三、工期：
四、数量：
1、本工程施工技术资料合计一式二份，均符合要求后交由甲方,如需要数量另行复印。(按需要提供原件份数,相关的费用均由甲方承担);
五、质量：
1、乙方须严格按当地建设工程质量监督站的质监要求、需城建档案馆存档要求、监理单位监理资料归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。
2、本工程施工技术资料编制完成后，由乙方负责分别装入档案盒并及时移交给甲方.
3、乙方资料须与建筑施工进度同步，及时交由甲方进行签认,乙方工作人员上班时间必须在岗。
六、专用条款：
1、甲方在工程刚开始时须移交给乙方一套完整的施工图纸，乙方须负责保管好，工程结束后将图纸完整的归还甲方。竣工备案所需图纸(竣工图由乙方负责绘制)及技术资料以外的资料复印所产生的费用均由甲方负责。
2、乙方在收集相关工程变更单、原材料/构配件/设备质量保证资料(包括质保单、合格证、检验报告、认可推广证等)甲方须提供给乙方，且尽可能提供原件。
3、工程验收前三天甲方应提前通知乙方做好充分的准备工作。
4、工程施工过程中甲方须及时把相关试件(所有质监部门要求送检的材料，包括：砼试块，原材料，焊接试件，水电材料等等)送达当地检测中心。本工程所发生的有关原材料/构配件取样、试块制作、运送费及常规试验费由甲方负责，乙方负责及时收集报告等资料。所有用于实验模具、标养室及养护设备由甲方负责。试验费由甲方负责。
七、报酬：
(一)支付金额：
1、本工程资料采用总价包干,费用为捌万元)：
2、资料承包付款方式按工程节点支付，A、C(￥30000),B区桩基及雨污水施工完毕后支付贰万元(￥20xx0),挡土墙及围墙道路施工完毕后支付贰万元(￥20xx0),其余报酬在本工程施工完后资料验收合格后二个月内全部付清.
3、乙方在施工过程中遇过年过节或需支付费用时可向甲方申请资金预支。
八、双方责任 1、工程质量、安全监督所需用的书本(质量监督台帐、安全监督台帐)，安全管理台帐、安全施工技术交底、安全施工日志、施工日志本费用由甲方负责。
2、检测委托书、工程质量监督申报书、安全服务委托书由甲方提供，由乙方负责填写。
3、开工前安全条件审查所需的相关资料由乙方完成，甲方只需适当配合，由乙方负责填写并整理成册并移交有关部门。
4、施工组织设计及专项方案由甲方项目技术负责人负责编制。
5、施工技术交底及安全技术交底须由甲方项目技术负责人及安全员编制。
6、为了保证资料的完整及准确性，沉降观测、建筑物垂直度标高观测、电气照明运行记录、接地检测记录、设备绝缘检测记录、检验批记录等此类表的现场实测的原始数据由现场提供检测数据，资料员负责填写;如甲方质量员(施工员)不现场进行实测则以书面形式委托资料员填写，所填写数据的真实性乙方不负责任，技术资料中须项目部人员签字的(如：施工员、质量员、施工班长等)须由本人签字。如甲方签字不及时导致施工资料(含工程联系单、技术核定单、设计变更等)不能按时完成或不能按进度完成，乙方概不负责。甲方应配合乙方做好上述相关工作。
7、基础、主体、竣工验收记录表、竣工备案等表及施工过程中机械设备的备案等需由建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位及监督部门签字盖章的由甲方负责疏通关系，乙方配合。
8、竣工备案由乙方负责，甲方配合。
9、凡甲方合同承包范围以内的单项工程直接发包给其他专业队伍施工的工程(如人工挖孔桩、钢结构等)，其资料由该专业队伍负责完成，该专业队伍须保证其资料符合当地建设工程质量监督站的质监要求、城建档案馆存档要求。乙方只接受签章完整的资料并归档。
10、甲方必须每月按时支付工资给乙方，不得拖延超过二个月。
11、乙方承包的合同工期为16个月，工期从20xx年10月起算，如工期超出的月份甲方支付乙方一个人员的人工工资，工资为10000元每月。
12、本工程产生的所有办公家具、办公费用均由甲方负责。
13、乙方负责工地上所有会议记录并打印以及所有工地上的来往文件接受和发放。
14、甲方提供乙方所有办公人员的食宿直至本工程备案存档工作全部完工。
九、合同时限：
1、本合同自甲乙双方签字(或盖章)后即行生效。
2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务后该合同自行失效。
十、合同其他规定：
1、本合同所有文字、数据不得采用手写涂改增删，必须经双方协商同意后重新电脑打印，双方重新签字盖章方为有效，否则一律无效。
2、本合同订立过程、合同内容等与现行国家法律、法规相抵触处，均按现行国家法律、法规执行。
3、未尽事宜，甲乙双方友好协商处理。
甲 方： 乙 方：
日 期：
甲方： (以下称甲方)
乙方： (以下称乙方)
为优质、快捷完成昌达停车场场平工程的施工设计及概(预)算任务，经甲乙双方平等协商，甲方将停车场场平工程的施工初步设计及概(预)算方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：
一、 合作项目工程名称
二、 工程技术承包范围
2.1 场地平整及硬化施工设计。
2.2 场平土石方量的计算。
2.3 边坡防护施工设计。
2.4 浆砌挡土墙施工设计。
2.5 场内管网施工设计。
2.6 上述项目的工程量及概(预)算编制。
三、 合同工期
3.1 从甲方交接乙方规划图及有关项目资料开始至资料交工为止。
3.2 双方拟定施工合作时间为 8 天，即从 ___年 6月 1日到 ___年 6月8 日。
3.3 以上合同工期，包括节假日在内，若因甲方原因造成暂停设计的时间，不包括工程编制时间。
3.4 如工期超出 1 天，乙方应支付甲方超出工期的工程技术总费1%。
四、工程技术承包费用
4.1 施工设计及概预算费：按包干总价11000(元)，大写：壹万壹仟元整 计费。
4.2 工程项目更改增加设计及预算费根据工作量及造价经双方协商拟定。
五、双方的'一般责任
5.1 甲方责任
5.1.1 甲方管理单位全称： 被授权对本工程履行甲方义务和权利。
5.1.2甲方负责交付规划图及具有资质测绘单位现场实测的1：500地形图全套及电子版，甲方向乙方提供满足施工设计所需的真实资料及要求。若甲方提供资料不真实，要求超出规范等，所造成设计不符合现状及工程量不合实际等，均由甲方自行负责。
5.2 乙方责任
5.2.1 乙方住址全称： 宜昌市夷陵区罗河路33号 。
5.2.2 乙方全权代表姓名： (身份证号码 )。乙方中断换人，乙方应提前 2天书面通知甲方，经甲方代表书面同意后方可换人，后任继续承担前任应负的责任和承诺。
5.2.3 乙方负责本项目所需施工初步设计及概(预)算资料的编制。
5.2.4 在8天内，向甲方提供施工初步设计及概(预)算资料。
5.2.5 乙方配合甲方负责解释与交接资料编制。
六、承包费用的支付方式
6.1 乙方按合同专用条款保质按时完成甲方交待的施工设计及概(预)算编制。甲方一次性支付给乙方所有费用(11000元)。
6.2 双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成，双方约定交由有相应管辖权的人民法院处理。
6.4 本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力。
甲方(章)： 乙方(章)：
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人签字： 委托代理人签字：
合同签订地：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
甲方：
乙方：
本着互相尊重、互利合作的精神，根据国家有关法律规定，甲乙双方经平等自愿协商，达成如下协议：
一、乙方从 年 月 日起至 年 月 日止协议承包甲方酒店厨房。
二、日前准时付给乙方承包费(其中包括乙方及乙方聘用人员的一切费用)人民币(大写) (小写) 元。(厨房队伍总人数为28人，因乙方人员调整需提前告之甲方，承包费用不做扣减，如出现岗位长时间空岗现象〈10天以上〉，均按每人每月元从总承包费用中扣减，(洗碗工不算其中)。
三、乙方的工作人员必须遵守甲方的各项规章制度。
四、因乙方工作人员不负责任，所制作的菜品因质量问题导致投诉或退菜等，其造成的损失由乙方按菜品售价的两倍赔偿(如存在客观因素酌情处理)。
五、乙方工作人员保证所点菜品应及时向客人提供，并使顾客满意。
六、合同期间，甲方给乙方提供食宿安排，以利于工作，因生活习惯和工作的沟通需要，厨房的主厨就餐时可享受餐厅高职餐待遇。
七、双方责任：
(一)甲方责任：
1、甲方指导乙方通过管理模式分解部门计划指标到组。
2、甲方指导乙方根据酒店的经营定位，制定菜肴的特色和价格定位。
3、甲方为乙方创造较为宽松的工作环境，提供必要的工作环境和设施、设备。
(二)甲方权利：
1、督导乙方确保部门财产合理使用。
2、对乙方的工作业绩有检查考核权。
3、甲方有权对某个不能胜任工作的岗位提出更换权。
4、甲方有对乙方违反酒店规定的行为进行处罚的权力。
(三)乙方责任：
1、乙方在工作期间必须维护酒店利益，爱护酒店一切设施设备，凡发生人为损坏照价赔偿。
2、全面负责厨务部的各项经营与管理工作。协调好与前厅的工作关系，倾听前厅服务员反馈的顾客意见。
3、根据酒店的经营定位制定酒店的菜肴特色和价格定位。
4、执行和落实厨务生产流程和管理，检查其它各项规章制度的执行情况。
5、负责落实菜肴质量标准，优化菜肴品质。
6、在菜品的加工制作过程中，要严格按甲方的要求进行成本控制，菜品的数量也必须达到客人普遍认可的标准。
7、参加酒店管理部门相关会议，主持厨务例会，收集和分析菜肴的出品质量状况，分析经营状况，及时发现问题，调整、完善经营措施。
8、酒店在正常运营过程中，乙方每小时月推出四道新菜品。
9、乙方在管理厨房时凡发生未能通过卫生系统检查而形成的罚款，由乙方全部承担(但因甲方设备不完善的情况除外)。
10、凡发生确属由乙方操作原因造成的出品质量事故，由此而形成顾客伤害产生的各种赔偿，费用均由乙方承担。
11、乙方人员健康证费用，半年以内由乙方承担，半年以上不满一年者，甲方承担一半，一年以上由甲方全额承担。
12、乙方人员住宿由甲方提供，但安全问题由承包人负责，甲方概不负责。
13、乙方必须做好防火工作，爱护所属范围内配备的消防器材，参加消防培训，落实防火安全措施。
(四)乙方权利：
1、乙方可自行组建厨师队伍，行使热菜、凉菜、面点等厨师的招聘权和工资支配权。
2、合同期间，乙方对不符合用人条件和技能标准、菜品达不到要求的各级厨师，有权给予调整，但必须第一时间通报甲方。
3、在保证酒店正常运转的情况下，乙方可自行安排人员公休及请假事宜，但不得超出酒店规定的天数。
4、在组织定位和整体营销策划方案的指导下，有对产品定位价格制定的建议权。
八、工伤事故的处理：
乙方在工作时间内，如在正确操作程序范围内发生工伤事故，甲方按国家法律相关规定承担乙方医药费和工资。如乙方过失操作造成人身伤害和他人伤害，参照国家法律规定给予处罚，甲方不承担任何连带责任。
九、合同终止或解除：
(一)甲乙双方因故提前解除合同，应提前一个月提出书面申请，经双方同意后办理相关手续。如单方违约，给予对方半个月工资作为补偿。
(二)违约处理方法：
1、甲方拖欠乙方工资一日以上视为违约。
2、双方未按协商的方法提前终止协议视为无效。
3、工伤事故未按协议方法处理视为违约。
4、双方刻意刁难对方视为违约。
5、乙方拒绝接待客人造成酒店损失视为违约。
6、甲乙双方有一方违反本合同，造成一方损失的，违约方应承担赔偿责任。
十、其它条款：
(1)合同期内乙方如违反国家法规其责任自行负责。
(2)甲方《员工守则》为本合同附件，是合同的补充
说明。
(3)乙方承包人应向甲方交纳10000元保证金，合同期满交回甲方配备的物品后，甲方如数退还。
(4)乙方各档口主厨每年探亲假往返车费由甲方承担。
(5)乙方每月在店时间为24天(国家法定假日11天)，年探亲假15天。
十一、本合同如有争议或不尽之处，双方协商后附加合同(附加合同和本合同等有效)。
十二、合同期限暂定为一年，具体起始时间以乙方人员到甲方时间为准起算。
十三、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同一经双方签字后方可生效。
甲方： 乙方：
签字时间： 年 月 日 签字时间： 年 月 日
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，甲方同意将已承接的工程省道204线连城县四堡至隔川改建工程D合同段的施工技术方面事务由乙方负责，具体施工技术承包费、支付方式、双方责任及义务如下：
一、 技术承包费的计取及支付方式
1、具体施工技术承包费：经双方协商，甲方将技术费用暂按工程清单总造价￥23636783元的2%承包给乙方。乙方的技术承包费用以工程最终结算造价的2.0%为准。办公用品、配备电脑、耗材、测量仪器、住宿、交通工具(乙方自行提供一辆摩托车,油费及修理费由甲方承担)、结算资料整理等费用由甲方提供。乙方人员的吃饭问题由乙方自行解决。
2、在施工过程中，在乙方参加该项目技术工作的前提下，甲方应在每月10日前暂￥23636783元的2%，即￥472735元的90%分13个月平均支付给乙方3万元。如甲方未能及时支付，乙方有权在超过10天后终止 甲方的一切施工技术方面服务(由此造成的损失由甲方自行承担)，直到甲方将拖欠的应付资金支付给乙方后，乙方再进行提供服务，同时乙方有权按甲方拖欠的承包费金额每月按1.5%的利率计算利息。
3、工程竣工至工程结算时段内，甲方如需乙方协助等事宜，乙方需协助甲方与业主进行结算及审计。
4、在完成中间交工， 乙方完成所有的技术资料和计量工作并提供竣工资料结算书，及该协议所约定的乙方工作后，甲方应支付乙方95%的技术承包费用，否则乙方不提供一切资料及结算。待审计后付清全部的技术承包费用。
5、 乙方技术服务具体期限为：从20xx年2月20日至20xx年3月20日，共计13个月。如甲方施工超过本条期限，要求乙方延长技术服务时间， 甲方按超出的时间、技术人员工资、平均每人每月6000元支付。
二、 双方责任义务
1、 甲方责任及义务
(1)、 乙方已完成的技术资料的签证由甲方牵头，乙方协助完成。
(2)、 乙方如因甲方施工需要，需要派遣车(小车、工具车)，在合理情况下(如土工试验、试块试样送检等方面)甲方应及时提供，如甲方未能及时提供而造成的工切损失由甲方自行负责。
(3)、如甲方不听取乙方建议而造成的损失由甲方自行负责。
(4)、甲方应提供两个小工协助乙方测量、现场实验等工作，费用由甲方负责。
2、 乙方责任及义务：
(1)、提供甲方承接工程的施工放样、现场施工技术指导、质量监督、内业资料(现场资料、现场试验、技术报告、变更原始数据、中间计量、有关规范要求的各项内容)、技术咨询、现场检测等方面服务。
(2)、 乙方提供给甲方的技术只到甲方所承接工程竣工并与业主结算(只办完结算书、竣工资料、审计完成为准)。
(3)、内业资料方面：最终乙方应提供给甲方所完成的该项目的有关规范、图纸、业主及监理、监督站等相关单位要求的齐全的竣工资料，并协助甲方与业主进行结算工作
(4)、如因乙方的测量放样过失的损失，乙方应负责甲方因此造成的该项目返工引起的材料，人工工资，机械费的所有经济损失的50%。
(5)、在满足工程正常施工需要的技术力量， 乙方提供5名技术员进行技术服务，招标文件不足部份人员，由甲方提供。(人员不足，资质不符合要求造成的经济处罚费用由甲方负责)。
(6)、乙方在施工过程中应注意施工安全，对乙方发生的安全问题由乙方自负。
3、 施工过程中，甲乙双方应互相配合，有矛盾应协商解决。
三、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。
甲方签字： 乙方签字：
20xx年 月 日 20xx年 月 日
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，甲方同意将已承接的工程省道204线连城县四堡至隔川改建工程D合同段的施工技术方面事务由乙方负责，具体施工技术承包费、支付方式、双方责任及义务如下：
一、 技术承包费的计取及支付方式
1、具体施工技术承包费：经双方协商，甲方将技术费用暂按工程清单总造价￥23636783元的2%承包给乙方。乙方的技术承包费用以工程最终结算造价的2.0%为准。办公用品、配备电脑、耗材、测量仪器、住宿、交通工具(乙方自行提供一辆摩托车,油费及修理费由甲方承担)、结算资料整理等费用由甲方提供。乙方人员的吃饭问题由乙方自行解决。
2、在施工过程中，在乙方参加该项目技术工作的前提下，甲方应在每月10日前暂￥23636783元的2%，即￥472735元的90%分13个月平均支付给乙方3万元。如甲方未能及时支付，乙方有权在超过10天后终止 甲方的一切施工技术方面服务(由此造成的损失由甲方自行承担)，直到甲方将拖欠的应付资金支付给乙方后，乙方再进行提供服务，同时乙方有权按甲方拖欠的承包费金额每月按1.5%的利率计算利息。
3、工程竣工至工程结算时段内，甲方如需乙方协助等事宜，乙方需协助甲方与业主进行结算及审计。
4、在完成中间交工， 乙方完成所有的技术资料和计量工作并提供竣工资料结算书，及该协议所约定的乙方工作后，甲方应支付乙方95%的技术承包费用，否则乙方不提供一切资料及结算。待审计后付清全部的技术承包费用。
5、 乙方技术服务具体期限为：从20xx年2月20日至20xx年3月20日，共计13个月。如甲方施工超过本条期限，要求乙方延长技术服务时间， 甲方按超出的时间、技术人员工资、平均每人每月6000元支付。
二、 双方责任义务
1、 甲方责任及义务
(1)、 乙方已完成的技术资料的签证由甲方牵头，乙方协助完成。
(2)、 乙方如因甲方施工需要，需要派遣车(小车、工具车)，在合理情况下(如土工试验、试块试样送检等方面)甲方应及时提供，如甲方未能及时提供而造成的工切损失由甲方自行负责。
(3)、如甲方不听取乙方建议而造成的损失由甲方自行负责。
(4)、甲方应提供两个小工协助乙方测量、现场实验等工作，费用由甲方负责。
2、 乙方责任及义务：
(1)、提供甲方承接工程的施工放样、现场施工技术指导、质量监督、内业资料(现场资料、现场试验、技术报告、变更原始数据、中间计量、有关规范要求的各项内容)、技术咨询、现场检测等方面服务。
(2)、 乙方提供给甲方的技术只到甲方所承接工程竣工并与业主结算(只办完结算书、竣工资料、审计完成为准)。
(3)、内业资料方面：最终乙方应提供给甲方所完成的该项目的有关规范、图纸、业主及监理、监督站等相关单位要求的齐全的竣工资料，并协助甲方与业主进行结算工作
(4)、如因乙方的测量放样过失的损失，乙方应负责甲方因此造成的该项目返工引起的材料，人工工资，机械费的所有经济损失的50%。
(5)、在满足工程正常施工需要的技术力量， 乙方提供5名技术员进行技术服务，招标文件不足部份人员，由甲方提供。(人员不足，资质不符合要求造成的经济处罚费用由甲方负责)。
(6)、乙方在施工过程中应注意施工安全，对乙方发生的安全问题由乙方自负。
3、 施工过程中，甲乙双方应互相配合，有矛盾应协商解决。
三、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
原告姜男39岁汉承包户××县××乡制油厂
被告刘男42岁汉主任同上××乡经管会
一、请求事项：
1.履行合同：
2.赔偿经济损失。
二、事实理由及证据：
(一)请求的原因事实
1.双方是怎样引起订立承包合同的？
××县××乡办企业制油厂，由于经营不善，连年亏损至1982年负债累累已停产三年了。我自幼在油厂工作已有近20年的工龄，当时在本县太平川油厂担负生产指导工作。
经新建乡武装部部长的介绍来到××乡担起恢复制油厂生产，偿还旧债的重任，由乡经管会直接领导，被告是企业主要负责人。我的职称是技术员。1984年，油厂已恢复到扭亏为盈，又任命我为车间副主任，主管油厂的生产责任。随着经济体制改革的形势，企业实际生产责任制，又因偿还了积累三年的旧债，这才主动找我承包。从1984年12月末起至1986年9月末止订两年承包期合同。1985年3月12日立的合同。
2.被告为什么中途撕毁了合同？
我从1982年来到新建油厂。几年来，我耳闻目睹了油厂的现实，深知其亏损的弊病依然存在。被告刘与油厂保管员的关系是形成企业亏损的主要原因。为此，当被告找我担任承包时，我就提条件，前段事务与承包后必须分清，库存与帐面必须相符，不这样我不承包。被告答应。但提出“先交接帐簿，以后查库存，如有缺少，由保管员负责。这样不耽误生产。”我同意了，由于我要求过前后分清，各负其责。同时，又掌握承包前的厂内的底细，所以，被告就不顾一切了。他在我承包当年的5月7日对我说，油厂不承包了，还象过去一样干，给你按每天工资8元计算，你把合同交回来吧！我不同意。
3.被告以权谋私，损害集体和个人利益的违法行为，我要跟他争出个事非曲直来。
首先，我到县委上访：他们告诉我到县企业局去谈；企业局李局长介绍我到法院；法院金庭长让我请律师代理办；后来县律师事务所两名律师检查了帐目，作出了承包阶段盈利一万四千多元，豆油少七千多斤，豆饼少一万多斤的证明。我再找县委书记王、罗两领导同志，他们指示到信访办去立案，信访办的工作人员刘说“你告到那儿也得回去处理”劝我息事。我又找信访办主任刘。他把我介绍到县委书记那；县委书记指示：通过法律手段解决。介绍我去法院。在此期间，被告用威逼利诱的办法，先煽动工人到我家去要工资，拿走我家的电视机，用此逼我交出合同，在我上访的二年中刘不顾党纪国法，公然下令砸开油库，原料房、生产车间、食堂，收去我承包期间纯利14183.29元，占用食堂粮面1500斤大米10000斤、豆油40斤。又悍然把油厂另行承包给第三人，库存豆油经律师调查时已短少七千多斤，豆饼万斤以上，刘又想借用承包之机的混乱，以便消灭或减少他利用职权侵吞的集体财富罪责。
被告自知他的.行为已构成违法以至犯罪，这才又使用欺上瞒下收买等一贯手法，首先盗
用原告名义向上级打报告，说我自动撂下不干了，无能经营、亏损等，其用心是为掩饰他片面毁约行为：又蒙蔽乡政府，用乡党委、企业办和他主持的经管会名义联横向县打报告，说是原告自己请求不干。
以上就是本案的经过详情，尚有未便记人的事实，留待法庭审理时面述。
(二)诉讼的理由
1983年3月12日，双方签订的合同是一种经营权承包。被告代表发包方把油厂经营管理职能移交给承包人(原告)。这种承包根据法令规定，它体现了所有权与经营权的分离。发包方不能再插手经营，只是监督管理而已。在承包期间，承包人依据合同规定应对生产、资金、收益、亏损以及工资和伤亡事故负全部责任。除了每年向上级单位交纳提留费外，承包人有完全自主经营权。然而，被告身为经管会主任，只是为了消灭和掩饰自己经济上的问题，对我还个不跟他合作的人，决计踢开，所以不择手段，毁约违法，此诉讼理由之一。
双方签订的合同出于协商自愿，内容清楚，手续齐全，属于有效的合同，应受法律保护。被告在合同生效后，既未经双方协商同意，又不具备解除合同的条件，就单方面随意撕毁合同，此为申诉理由之二。
根据我国经济合同法第三十三条之规定，发包方(被告)应承担因此造成停工、丢失等一切实际损害的赔偿责任。
发包方就此同一经营范围和内容，又与第三方签订的承包合同是无效的，从签订之日起，就没有享受法律保护的条件。
基于上记理由和事实，特提起诉讼，请求法律解决是盼。
此致
颁布单位:国家工商管理局
颁布日期:1990
发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)：
为了落实、完成广西凤凰至覃塘二级公路(来宾段)№10合同段的施工任务, 依据《中华人民共和国合同法》，以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和信用的原则，甲乙双方就本工程的技术承包事宜协商一致,订立本合同。
一、 合同范围
甲方按设计施工图纸及相关技术资料上的内容委托乙方负责如下工作: 广西凤凰至覃塘二级公路(来宾段)№10合同段K24+800~K37+000施工段内的土石方工程、桥涵工程、涵洞工程、排水工程、防护工程、路面工程的技术指导工作。
二、 合同条款 (一)甲方责任:
1、 甲方负责提供工程所需的工程仪器、办公用品、乙方的食宿、交通工具以及业主和监理的招待费用，以保障乙方技术工作的顺利进行。
2、 甲方应配备足够的施工机械，以满足施工的要求，材料员、协调员、安全员由甲方负责委派，并对其本职工作负直接责任，并服从乙方的安排。
(二)乙方责任:
1、乙方根据工程需要配备相应技术人员以保证工程质量及施工进度。
2、乙方人员由乙方自行安排管理，如甲方认为乙方人员的安排不合理的，可以提出建议。
(三)支付方式：
1、甲方按设计造价的总额约 万元人民币(￥ )的3%给乙方支付技术费用。
2、施工过程中，如遇工程变更增加，乙方按变更增加金额的6%收取技术服务费用。
3、每期计量款到帐后,甲方在2个工作日内,向乙方支付当期计量所得的工程款(未扣质保金)按3%支付给乙方,其中变更部份按6%支付给乙方。如因业主原因或其它非乙方所致原因未能计量的,乙方可以向甲方预支部分技术费用用予支付技术员的工资,等计量款到位后再扣回)。在工程竣工验收后,甲方扣留最后一期技术费用的50%作为押金,待到竣工资料合格交出后再支付给乙方,其它技术费用应在现场验收合格后7个工作日内支付给乙方。
4、本合同工期止于 年 月 日，如超出工期，甲方须按照 年公路施工技术人员工资市场价给乙方技术人员(乙方人员按当时工程所需人数计)发放工资，且须每月按时发放。 (四)违约责任：
1、在施工过程中，履约双方如有一方单方面违约提前终止合同的，则由违约方赔偿另一方 万元人民币(￥ )作为违约金。
三、 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自双方签字日起生效并具法律效力。
四、 本合同未尽事宜由甲乙双方共同商议并签订补充协议。
甲方签字： 乙方签字： 身份证号： 身份证号： 联系电话： 联系电话：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
甲方： 工程 项目部 (以下称甲方) 乙方： (身份证 ) (以下称乙方) 为优质、高效完成 二级公路第 合同段工程的施工任务，充分发挥各方优势，经甲乙双方平等协商，甲方将 二级公路第 合同段工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：
一、 合作项目工程名称
广西 二级公路第 合同段
二、 工程技术承包范围
2.1 工程施工复测及相关资料编制。
2.2 工程施工放样及相关资料编制。
2.3 工程试验及相关资料编制。
2.4 工程质检及相关资料编制。
2.5 工程计量及相关资料编制。
2.6 工程变更及相关资料编制。
2.7 工程施工技术及工程的现场管理。
2.8 工程施工工艺及工序的控制。
2.9 工程竣工资料的编制。
三、 合同工期
3.1 从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。
3.2 双方拟定施工合作时间为 个月，即从 年 月 日到 年 月 日 ，工期共 个月，合同工期暂定总日历天数 天。
3.3 以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。
3.4 竣工资料编制时间为 1 个月。
3.5 若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。
3.6 如工期超出 15 个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。
四、工程技术承包费用
4.1 施工投标工程技术费：甲方投标工程总价的按 % 计。
4.2 工程变更增加工程技术费：在施工过程中所产生的工程变更增加金额按变更总量 %计。
4.3 前两项总计所产生的技术费：4.1项共 万圆整( 元人民币)(暂定工程总造价按 元人民币 )，4.2项按照竣工结算变更总量计。
4.4 工程延期费：超出双方约定的 月的工期甲方每月支付乙方 万圆整( 元人民币)的工程技术费。
4.5 施工复测费： 万圆整( 元人民币)/每公里。
4.6 竣工资料编制费： 万圆整 ( 元人民币) 。
五、双方的一般责任
5.1 甲方管理单位及甲方代表。
5.1.1 甲方管理单位全称：公司工程合同段项目经理部，被授权对本工程履行甲方义务和权利。
5.1.2 甲方驻现场全权代表姓名： (身份证号码)。甲方代表换人，应以书面形式通知乙方，后任继续承担前任应负的责任。
5.2 甲方的工作
5.2.1 向乙方提供满足现场施工所需的交通车辆(交通车辆燃油);测量仪器;试验设备及检测工具;办公设备、办公用品及办公耗材等(以上物品均属于甲方无偿向乙方提供)。
5.2.2 向乙方免费提供住宿及办公场所。
5.2.3 负责与监理、业主之间的关系，积极为乙方施工创造条件。
5.2.4 负责施工路段的征地拆迁及协调工作，进行现场规划和布置。
5.2.5 按照中华人民共和国《劳动法》的规定负责为乙方技术人员在中国人寿保险公司办理个人人身保险。
5.2.6 负责整个施工现场的安全管理工作。
5.2.7 负责已完工程的成品保护工作。
5.2.8 负责变更的签证工作(乙方配合)。
5.2.9 负责施工过程中的防雨工作，承担由于自身防雨措施不力而造成的一切损失。
5.2.10 负责进驻施工现场的施工人员，无条件按照乙方各专业工程师的工作安排及公路工程施工规范要求进行施工。
5.2.11 负责支付项目经理的工资。
5.3 乙方工作
5.3.1 乙方住址全称：。
5.3.2 乙方驻施工现场全权代表姓名： (身份证号码)。乙方代表换人，乙方应提前 天书面通知甲方，经甲方代表书面同意后方可换人，后任继续承担前任应负的责任和承诺。
5.3.3 负责工程施工复测及相关资料编制;工程施工放样及相关资料编制;工程试验及相关资料编制;工程质检及相关资料编制;工程计量及相关资料编制;工程变更及相关资料编制;工程施工技术及工程的现场管理;工程施工工艺及工序的控制;工程竣工资料的编制。
5.3.4 在开工前 15 天内，向甲方提供施工方案一套。
5.3.5 配合甲方负责隐蔽工程的验收并完成相关资料编制。
5.3.6 负责对施工现场的文明施工管理工作。
5.3.7 遵守招标文件及合同专用条款，在施工过程中按照合同文件完成质检资料及协助甲方完成工程变更的签证工作。
5.3.8 负责按工程进度及时做好计量工作。
5.3.9 乙方必须按经业主确认的施工方案组织施工，接受业主的检查和监督。
5.3.10 乙方严格按施工图纸、施工及验收规范施工，不得擅自修改设计，如需修改必须经设计部门发出的变更通知单和变更图纸方可经行。
5.3.11 负责整个合同段施工现场的管理工作，如在与甲方的施工方案上出现重大分歧时，双方可协商一致的方案至达适合最佳方案。
5.3.11 负责内业资料及变更资料的保管，待竣工验收结算清楚后统一移交给甲方。
5.3.12 乙方技术人员必须遵守执行甲方的一切规章制度。
六、承包费用的支付方式
6.1 乙方按合同专用条款及招标文件进驻各专业工程师，甲方即按技术承包费用总额的 10% 支付给乙方作为进场启动资金。
6.2 自总监办开工令下发后一个月内甲方按技术承包费用总额的 10% 支付给乙方。剩余 80% 技术承包费用甲方按剩下总额平均逐月支付给乙方，甲方在合同工期(按甲方与业主签订的总承包合同算)结束后三天内付清剩余技术承包费用给乙方。
6.3 双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成，
6.4 本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力。
甲方(章)： 乙方(章)： 法定代表人或 法定代表人或
委托代理人签字： 委托代理人签字：
合同签订地：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日