建材安装承揽合同(通用5篇)
甲方(建房方):
乙方(施工方):
经甲乙双方友好协商达成一致协议,现甲方需建房一、二层,将工程承包给乙方施工,具体事项如下:
一、承包性质:包工包料。
二、施工范围:一、二层主体砖混结构,屋顶清水模,室内外全部粉刷,一层迎面贴三色砖。
三、建房标准:房屋层高为一层为3.6米,二层3.5米。
四、工程单价:单价每平方米_______元。
五、水电安装:清水、污水、电路。
六、付款方式:一层开工时甲方付给乙方__________元;一层搅拌完成时付给_______ 元;二层开工时付_______元,二层搅拌完成时付给_______ 元;剩余款项待工程全部竣工甲方检验合格后一次性付清。
七、安全责任:施工过程中,乙方应做好各项安全防范措施,如出现任何施工安全事故,由乙方自行承担,与甲方无关。
八、乙方应严格按甲方要求,保质保量完成全部工程,负责看管施工现场所有材料。
本合同未尽事宜由双方协商解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字按手印后生效,即产生同等法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
发包方:_________(以下简称甲方)
承包方:_________(以下简称乙方)
根据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,就_________工程劳务作业承包事项协商一致,签订本劳务作业承包合同,双方共同遵照执行。
一、工程概况:
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
3、承包方式:__________________
4、承包范围及内容:___________________________
二、工程工期
1、本工程的工期从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,总日历天数_______天。
2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
3、因刮风、下雨雪、停水、停电等客观因素造成停工以及乙方无故窝工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不顺延,如由此给甲方造成损失乙方还应承担赔偿责任。
三、承包价款及支付方式
1、承包价款按建筑面积每平方米_________元计算,总承包价款暂定为_________元。
(1)1#楼:5137、92O__________________元/O=_________元。
(2)2#楼:4770、42O__________________元/O=_________元。
(3)3#楼:5607、36O__________________元/O=_________元。
2、承包最终价款以工程竣工决算面积为准。
3、支付方式:甲方按乙方的工程进度以生活费的名义向乙方支付工程款,具体支付日期及数额由甲方确定,工程竣工验收合格后甲方向乙方支付的工程款应达到工程款总额的80%,剩余20%的工程款作为乙方的质保金,在工程竣工验收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程质量标准及验收
乙方所承包工程范围内的工程质量必须达到
五、材料供应及质量要求
应由甲方所提供的材料,甲方需按进度要求保质保量供应,但乙方需提前五日提供所需材料的明细及进场时间计划,否则由此造成的损失由乙方承担。
六、双方责任和权利
(一)甲方的责任和权利
1、甲方负责及时提供所需施工图纸、技术资料、技术交底、安全交底等。
2、甲方负责必须保证整个工程所需用的各种材料。
3、甲方对承包工作质量、工程进度、安全生产、文明施工有监督、检查、追究乙方违约责任的权利,对违反本工程项目管理制度行为的和工程质量、安全生产达不到标准,甲方有要求乙方承担违约责任的权利,乙方如由此给甲方造成经济损失,甲方有权要求乙方予以赔偿。
4、乙方固定技术力量达不到合格标准,甲方有权与乙方解除本合同,并要求乙方随时退场。
5、乙方不服从项目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、质量达不到项目部的质量工期要求,甲方有权与乙方解除本合同并要求乙方退场。
6、乙方施工所需的手头工具由乙方自理。大型机具场内水平垂直运输,由甲方无偿提供给乙方使用。乙方对甲方提供的机具应妥善保管使用,并办理领用签证手续,若丢失损坏,均由乙方照价赔偿。
(二)乙方责任和权利
1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、_____等工作。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3、乙方的.技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,特殊工种必须有特种作业操作证,否则由此给甲方造成损失的应由乙方进行赔偿。
4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
6、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》、交纳社会_____并按合同所约定的条款支付务工人员工资及相关待遇,出现劳务纠纷、工伤及劳动安全事故等均由乙方自行承担责任,甲方不承担任何责任。
8、为其施工人配备必要的_____和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。
9、在甲方未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。
10、乙方因违章操作,违章指挥造成质量事故,必须返工,其返工造成的人工、材料、机械等损失费,由乙方无条件赔偿。
七、违约责任:
1、本协议一经签约,双方须共同遵守,不得违约。任何一方无充分条件违约或毁约,支付守约方合同总价5%的违约金。
2、乙方应未按本合同约定按时完工的,每逾期一日按工程款总额的1%向甲方支付违约金。
3、乙方应严格按照合同约定的安全质量标准施工,如因质量未能达到验收标准的,乙方按承包的总面积_________每平米5元向甲方承担违约责任。如因质量不合格造成返工的,材料费、人工费均由乙方负责,由此给甲方造成损失的,乙方还应承担赔偿责任。
4、乙方对施工预料应采取措施及时清底回收利用,不得浪费,否则乙方应按以上材料款的30%向甲方承担违约责任。
5、由于甲方原因导致乙方无法再进行施工,乙方有权要求甲方赔偿损失,结算清所完成的工程费用,并退还保证金,要求退场终止合同。
6、因甲方材料不到位、资金不到位等原因给承包方造成经济损失的,由甲方承担相应的赔偿责任。
八、争议的解决方式:
甲、乙双方在履行合同过程中发生争议,可自行协商解决,协商不成的,可向该工程所在地_________法院提起诉讼。
九、合同的效力
本合同自双方代表人签字、盖章后生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
十、未尽事宜,由甲乙双方另行签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式两份,甲方、乙方各执一份。
甲方(签字/盖章):_________
代表人:_________
身份证号:_________
联系方式:_________
乙方:(签字/盖章):_________
代表人:_________
身份证号:_________
联系方式:_________
_____年_____月_____日
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
本着公平、公正、平等、自愿原则,经甲、乙双方协商,定立如下协议:
一、甲方将新建砖混结构房屋(一楼为框架结构高度为4.2米) 二层高度3.2米;三层高度3.1米;承包给乙方修建,乙方负责 包工(含模板、铁丝、钉子、马簧钩及提供施工机械设备和施工工具)。
二、计算面积方式:按照国家规定计算方式进行计算收方。
三、甲方以建筑面积每平方米 元承包给乙方修建。
四、整体工程4个月完工,提前玩工奖励1500元;拖延一天罚500元。主体工程施工费用由乙方负责(不含基础)。
五、乙方负责主体修建和内外墙粉饰(不含装修)。
六、乙方负责抓好工程质量(质量达到国家相关规定标准)和安全,在施工期内所发生的安全事故由乙方完全负责。
七、付款方式:主体每层按65%付给乙方发工人工资,粉饰每平方按30%支付生活费,剩余工程款在工程完工经甲方验收合格(达到国家相关规定标准)扣除工程总金额5%作为质量保证金,期限为一年,后全部付清。
合同一试两份,甲、乙双方各一份,签订之日生效。
甲方:
乙方:
日期:
甲方:
乙方:
经甲、乙双方本着自愿、公平的原则,就房屋的建修事项承包给乙方,并签订以下条款:
一、甲方自愿将位于房屋承包给乙方施工。
二、工程地点:
三、工程结构为:(砖混、框架),该房屋为 层,房顶选择(盖机制瓦、砼斜坡屋面)。
四、本工程工期为天,从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日止。
五、工程承包方式:(单包或双包)
六、质保期为XX年,质保金为X元,乙方必须保证该房屋保质、保量完成施工。
七、工程款支付方式:签定合同时支付进场付XX元;一楼主体完工支付总金额的%;二楼主体完工支付总金额的`%;……;房顶完工时支付总金额的%;剩余工程款待质保期满7个工作日内全部一次性付清。
八、乙方进场前甲方必须保证水、路、电畅通,材料进场。
九、如乙方在施工期间与周边邻里发生争执,甲方必须
十、施工期间如发生不安全事故,所有责任由乙方自行处理,与甲方概不相关。
十一、如该房屋在质保期内发现质量问题,甲方则有权让乙方进行维修处理,并不逾退还质保金。
十二、未尽事宜,双方协商解决。
十三、本合同一式二份,甲、乙双方签字盖章后生效,并具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
甲方:_____(以下简称甲方)
乙方:_____(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经双方协商一致,就甲方委托乙方建设住宅工程签订本合同,并严肃履行。
一、工程地点:_______________玉竹村组(新塘)新村居民点。
二、工程建筑面积:_____平方米。
三、工程造价:_____元(人民币),单价:_____元/平方米。(不包括基础设施费)。
四、工程期限:本工程应在_____年_____月_____日之前竣工,如遇下列情况,可顺延工期。
1、因人力不可抗拒的原因被迫停工者;
2、因甲方拖欠应付款项而被迫停工者。
五、工程质量
1、本工程总体质量要求达到图纸设计和变更说明要求(巴渝新村图集007)。验收合格。
2、本工程内外装修装饰按图纸施工内容,但房屋风貌和外墙正面色彩必须与巴渝新村图集007一样。验收合格。
3、甲方同意委托乙方房屋建设监督小组对本工程进行质量监督和验收,并认可其验收结论,同时乙方必须接受乡村管所依法履行的质量安全检查。
六、工程款结算:甲方在报名时预交乙方房屋修建保证金10000元人民币。乙方基础设施完工搞房屋上升一楼时甲方交乙方工程款25000元人民币。乙方在砌二楼上升时甲方交乙方工程款15000元人民币,房屋竣工交房之前七天付清余工程款。保证金在房屋竣工前七天作总造价款结算.
七、变更设计
1、按甲、乙双方同意的设计图纸施工,任何方不得随意变更设计。
2、如相应工程未开始施工,任何一方欲变更设计,必须征得区建委和设计单位书面认可同意后方可变更.并签订补充协议。如要求变更的相应工程已经开始施工,不得再提出变更设计。
八、工程移交
1、乙方交甲方房屋正面与巴渝新村图集007一样.内墙属清水墙.地板水泥地板。房内耳门二手木门.正面窗是吕合金.大门卷扎门.
2、本工程只有在竣工验收达到本合同规定的质量标准后方可办理移交手续;如达不到合同规定的质量标准,由乙方责成施工单位在甲方搬迁到达乙方所在地之前返工或修理完毕。
3、本工程在甲方搬迁到达乙方所在地的7日之内,由乙方向甲方移交完毕,甲方在移交文件上签认可。因甲方不能按期接管而发生的损失,乙方不承担任何责任。
九、违约责任
1、甲方不得借故拖欠应付款项,如逾期不付,按向对方偿付逾期付款违约金。
2、因乙方责任导致本工程不能按本合同规定的日期竣工,向对方偿付逾期违约金。
3、本工程由于施工方面的原因而发生严重房屋质量事故,造成甲方生命伤害和财产损失的,由乙方责成施工单位,经济赔偿,或追究相应的法律责任。
4、房屋未办理移交,不得解除本合同,任何方解除本合同,应承担相应责任。
5、在执行本合同时发生纠纷,双方协商解决,解决不了的,由溪口乡法律服务所主持调解。双方或一方不服从调解,可向人民法院起诉。
十、未尽事宜,双方协商解决,签订补充协议。
十一、本合同签生效,具有同等法律效力。
十二、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,乡村镇建设环保管理所一份。
甲方:
乙方: