订购合同模板集锦（通用29篇）
需方：
委托代理人：
供方：
委托代理人：
一、类型、厂牌型号、数量、金额、交(提)货时间
合同编号：
产品名称：
车辆整车型号：
数量(台)：
单价(万元)：
总金额(万元)：
交(提)货时间：
需方付定金_____元到帐后，合同生效。从收到定金起，二十三个工作日交货。
合计总人民币_____(大写)：(￥______元)
风险提示：
实际上，商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一定要写上具体的质量标准，而不能直接写“按照国家强制性标准”，避免发生质量纠纷时“没有规矩”;
在供方为外商的情况下，更应该明确约定质量标准，因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业，对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准，将无法确定是哪个国家的标准，从而导致此约定不明，等于没有约定。
二、技术质量要求及三包条件：汽车底盘、改装车依据国家标准执行，无国家标准按厂标准执行，正常使用保修期依据国家有关规定执行，国家标准无规定，按厂家三包执行。
三、交(提)货地点、方式：客户到湖北随州自提，供方代办临牌、临保。
四、随机备品、配件工具数量及供应办法：按底盘车工具清单。
五、验收方法及提出异议期限：按本合同第八条当场验收。
六、结算方式及期限：需方先预付购车定金_____万元整;提车前付清余款______万元整。
七、服务方法：按保修手册，上装部分供方保修一年或三万公里，以先到项为准。
八、约定事项：
九、改装由供方设计，需方若有特殊要求，需提供图纸及说明。供方改装完毕交货时应附有国家规定的汽车底盘、改装车出厂资料。
十、合同争议解决方法：本合同发生争议，由双方友好协商，协商不成在卖方所在地法律起诉。合同一式两份，双方各执一份，双方盖章，订金到帐后生效。
十一、本合同未尽事宜，按照中华人民共和国合同法的有关规定，经合同双方协商作出补充规定，补充规定合同具有同等效力。
供方：
委托代理人：
日期：
需方：
委托代理人：
需方：
委托代理人：
供方：
委托代理人：
一、类型、厂牌型号、数量、金额、交(提)货时间
合同编号：
产品名称：
车辆整车型号：
数量(台)：
单价(万元)：
总金额(万元)：
交(提)货时间：
需方付定金_____元到帐后，合同生效。从收到定金起，二十三个工作日交货。
合计总人民币_____(大写)：(￥______元)
风险提示：
实际上，商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一定要写上具体的质量标准，而不能直接写“按照国家强制性标准”，避免发生质量纠纷时“没有规矩”;
在供方为外商的情况下，更应该明确约定质量标准，因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业，对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准，将无法确定是哪个国家的标准，从而导致此约定不明，等于没有约定。
二、技术质量要求及三包条件：汽车底盘、改装车依据国家标准执行，无国家标准按厂标准执行，正常使用保修期依据国家有关规定执行，国家标准无规定，按厂家三包执行。
三、交(提)货地点、方式：客户到湖北随州自提，供方代办临牌、临保。
四、随机备品、配件工具数量及供应办法：按底盘车工具清单。
五、验收方法及提出异议期限：按本合同第八条当场验收。
六、结算方式及期限：需方先预付购车定金_____万元整;提车前付清余款______万元整。
七、服务方法：按保修手册，上装部分供方保修一年或三万公里，以先到项为准。
八、约定事项：
九、改装由供方设计，需方若有特殊要求，需提供图纸及说明。供方改装完毕交货时应附有国家规定的汽车底盘、改装车出厂资料。
十、合同争议解决方法：本合同发生争议，由双方友好协商，协商不成在卖方所在地法律起诉。合同一式两份，双方各执一份，双方盖章，订金到帐后生效。
十一、本合同未尽事宜，按照中华人民共和国合同法的有关规定，经合同双方协商作出补充规定，补充规定合同具有同等效力。
供方：
委托代理人：
日期：
需方：
委托代理人：
日期：
食用菌菌种买卖合同
出卖人： 签订时间：
买受人： 签订地点：
起始日期: 截止日期: 计划金额(元):
第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间
产品名称
交货时间
单位
（kg）
数 量
单 价
保护价
（元/kg）
总金额
（元）
第二条 质量标准：按《食用菌菌种管理条例》和《无公害江山白菇省级地方质量标准》标准执行。检验标准、方法、地点及期限；买方于菌种接种之日起10日内提出验收要求的，按前款规定的质量标准到买方种菇地验收。卖方自接到买方在上述期限内提出的验收要求之日起3日内未办理验收的，视为质量不合格。买方在上述期限内未提出要求的`，视为质量合格。
第三条 白菇菌种的交货地点、时间及提供方式：和方式为：
_____________。
第四条 定金:买方在 年 月日前向卖方支付收购定金______元。交货时定金(抵作货款)。定金支付后，因买方违约解除合同的，定金不予退还；因卖方违约解除合同的，应双倍返还定金。
第五条 标的物的所有权自_______时起转移，但买受人未履行支付款价义务的，标的物属于_________所有。
第六条 运输方式及运输费用负担；由卖方送到买方指定的——投售点。运输费用由_______方负担。
第七条 结算方式、时间及地点：
_______________________________________。
第八条 担保方式(也可另立担保合同)
__________________________________。
第九条 菌种瓶的供应及回收和费用负担：菌种瓶由卖方提供，每个菌种瓶收取押金______元，由买方于菌种出售后_____日内返还菌种瓶时按实际返还的个数退回。
第十条 本合同解除的条件
____________________________________________。
第十一条 违约责任：违约方按合同总金额的______％向守约方支付违约金。
第十二条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第__种方式解决：
(一)提交______仲裁委员会仲裁；(二)依法向_______人民法院起诉。
甲方：
地址：
法人代表：
乙方：
地址：
根据《中华人民共和国合同法》，甲乙方双方经平等协商，就甲方新办公大楼家具购买及安装等事宜达成以下合同条款，以供双方共同遵守。
一、购买家具明细及价格
甲方向乙方购买的家具名称、数量、配件配件配饰、质量、材质、规格、颜色、图样及单价等详见本合同附件(附后)。家具所用各项主、辅材料及配件配饰的品牌、规格、质量为乙方投标书中所列品牌、规格及质量，其有害物质含量及释放须满足国家标准。
二、合同总价
本合同附件中所列所有货物价格总计人民币元(大写：叁拾玖万捌仟捌佰贰拾元整)。本合同为包干合同，包含附件所列所有货物从生产、运输到安装、调试完毕，交付甲方正常使用前的所有费用。包括但不限于以下内容：
(一)家具的成本费用。
(二)本合同所要求达到的.家具质量要求所发生的各项费用。
(三)达到本合同所要求的交货期所发生的各项费用。
(四)家具所用材料发生市场价格变动的风险。
(五)家具安装完毕前所发生的运输费、仓储保管费、保险费、利润、税金等各种费用。
(六)家具安装、调试的人工费用及安装、调试所需的辅材、设备设施、工具、器材的费用。
(七)交付甲方正常使用前的所有其他费用。
甲方根据其实际需要，可对附件所列货物数量予以增减，双方以增补协议对增减数量予以明确，并按甲方实际购买品种、数量及相应价格进行结算;除甲方增加货物数量外，合同总价不因其他任何因素增加。
三、运输、保险及保管
家具的运输、保险以及最终交付甲方前(甲方验收合格前)的保管由乙方负责，费用由乙方承担。
四、安装
本合同家具安装按照第一批次二楼和三楼、第二批次一楼和四楼、第三批次五楼的顺序进行安装、调试。乙方应于合同签定之日起十个工作日内，将附件中所规定的甲方新办公大楼第一批次所有货物生产完毕，并运输到甲方新办公大楼(甲方办公大楼地址：，按甲方指定楼层和位置，全部安装完毕，交付甲方验收。其他楼层家具安装、调试按照上述顺序在上一批次家具安装调试完毕后双方约定下一批次家具安装、调试时间。乙方自行负责安装作业过程中的人身安全及消防等作业安全并承担责任。乙方对家具的安装应符合相关法律法规规章制度的规定，并符合相关规范、标准及惯例，并方便甲方使用。
乙方将每层楼货物运输到甲方新办公楼现场前，应提前了解甲方新办公楼装修进度情况，甲方可根据新办公楼装修进度，要求乙方调整安装时间，如甲方要求安装时间提前，应取得乙方同意，如甲方要求安装时间延后，乙方应按照甲方要求时间安装，且不收取保管费等其他任何费用。
五、验收及交付
(一)甲方根据需要，可在生产前查看家具所用主材，生产过程中查看货物白胚，家具到达安装现场后查看实物，乙方应协助甲方查看。甲方保留不定期到生产地查看家具生产质量及用料的权利。
(二)每批次家具安装完毕后，乙方应在三日内通知甲方进行验收;验收时间由双方确定，共同在现场逐项进行验收。验收中发现不合格产品，乙方应立即根据要求换货。验收标准为本合同及附件的具体约定，以及相关法律法规规章制度的规定，相关规范、标准及惯例等。
(三)经双方共同验收，所有家具完全合格后，双方共同签署确认文件，并办理交接手续，货物由乙方正式交付甲方。
(四)乙方提供家具用材应有相应环保合格证(板材、油漆、胶水等)。
甲方：乙方：
(盖章)(盖章)
代表人签字：代表人签字：
电话：电话：
日期：日期：
合同编号：
供方：，以下简称甲方。
地址：
需方：，以下简称乙方。
地址：
根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规之规定，甲乙双方本着平等互利的原则，就乙方购买甲方产品一事达成如下协议。
一、产品的名称、规格、数量和价格：
产品名称：
规格：
数量：
单价：（以订货单价格签字为准）
总价：
合计人民币金额（大写）
二、产品质量要求及技术标准：
产品质量要求标准按照标准执行。
三、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点、交（提）货期限：
1.产品的交货单位：
2.交货方法，按下列第项执行：
（1）甲方送货（国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行；没有规定送货办法的，按甲乙协议执行）；
（2）甲方代运（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的`运输路线和运输工具）；
（3）乙方自提自运.
3.运输方式：
4、到货地点和接货单位（或接货人）
乙方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前天通知甲方，以便甲方编排运输计划；必须由乙方派人押送的，应在合同中明确规定；甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。
5、产品的交（提）货期限
规定送货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定；合同规定乙方自提产品的交货日期，以甲方按合同规定通知的提货日期为准。甲方的提货通知中，应给予乙方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。
四、货款结算：
在双方签订本合同之日起三日内，乙方向甲方下单，并将50%的货款打到甲方指定账户；在交（提）货异议期满后，乙方再将剩余50%的货款打到甲方指定账户。
五、验收及异议期：
1、乙方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定，应一面妥为保管，一面在十天内向甲方提出书面异议；在托收承付期内，乙方有权拒付不符合同规定部分的货款。
2、如乙方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。
3、乙方因保管不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
4、甲方在接到需方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
违约责任：
（一）甲方违约责任：
1、甲方不能交货的，应向乙方偿付不能交货部分货款的％的违约金。
2、甲方所交产品品种、规格、质量不符合同规定的，如果乙方同意利用，应当按质论价；如果乙方不能利用的，应根据产品的具体情况，由甲方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。甲方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
3、甲方因产品包装不符合同规定，必须返修或重新包装的，甲方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，甲方应当偿付乙方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，甲方应当负责赔偿。
4、甲方逾期交货的，应按全部货款金额每日千分之一计算，向乙方偿付逾期交货的违约金，并承担乙方因此所受的损失费用。
5、甲方提前交货的产品、多交的产品和品种、质量不符合规定的产品，乙方在代保管期内实际支付的保管等费用以及非因乙方保管不善而发生的损失，应当由甲方承担。
6、产品错发到货地点或接货人的，甲方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担乙方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。甲方未经乙方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。
7、甲方提前交货的，乙方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；甲方逾期交货的，甲方应在发货前与乙方协商，乙方仍需要的，甲方应照数补交，并负逾期交货责任；乙方不再需要的，应当在接到甲方通知后十五天内通知甲方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。
（二）乙方的违约责任：
1、乙方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款％的违约金。
2、乙方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应按全部货款金额每日千分之一计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。
3、乙方逾期付款的，应按全部货款金额每日千分之一计算向甲方偿付逾期付款的违约金。
4、乙方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
5、乙方如错填到货地点或接货人，或对甲方提出错误异议，应承担甲方因此所受的损失。
七、其他事项
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
2、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。双方签订确认的订货单或传真件是本合同的有效组成部分，具体产品以订货单为准，传真件具有同等法律效力。
3、双方来往函件，按照合同规定的地址以特快专递方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的两日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4、本合同正本一式两份，双方各执壹份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
联系地址：联系地址：
联系电话：联系电话：
制定帐号：
读完高云律师的律师专业思维与写作技能上下两册，体会颇多。本书将法律知识融会贯通，为青年律师在法律文书写作方面指明了方向。
一、法律文书
委托代理合同、工作预案、备忘录、谈话纪要、工作底稿、服务陈述、法律服务建议书、法律服务方案、尽职调查报告、常年法律顾问工作报告、法律分析报告、法律意见书、律师函、起诉状、答辩状、反诉状、管辖权异议书、代理词等。
二、文书写作思维
1、律师需要帮助客户实现的是“以法律手段防范风险”而不仅仅是“防范法律风险”。只有同时具备“法律思维”与“商业意识”才能写出优秀的法律文书。
2、律师的服务态度当然要让客户满意，但相比之下，让客户的目标实现更重要。
律师应该牢记：对于方向和目标，一锤定音的，应该是客户而非律师。
3、律师应该是提出解决方案、帮助客户解决问题的专家而非否定客户意见的质疑者。
4、千万记住，任何怂恿客户勇敢前进法律建议都是危险和不可取的。
5、诚实和正直永远是律师最重要的职业道德。
6、最好的律师往往把精力更多地用于思考如何与客户保持紧密的联系，如何更好的理解并解决客户的问题，而非仅仅局限于处理手头的案件。
7、律师收集资料的手段：到工商、国土房管和车管部门查档；申请公证机关进行证据保全；申请法院进行诉前证据保全；申请人民法院调取证据；申请行政机关调查取证；创造证据——录音。
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，由乙方按甲方要求，提供以下文具产品及服务，具体内容如下：
第一章产品名称、质量技术标准及承诺
产品质量、技术标准，按下列第____项执行：
(1)国家标准;(2)行业标准;(3)企业标准;(4)甲、乙双方商定的其他质量、技术要求。
产品包装标准，按下列第____项执行：
(1)国家或业务主管部门有关技术规定;(2)甲、乙双方商定的其他标准。
乙方承诺
(1)本合同产品完全符合厂商规定的质量、规格、性能及标准，乙方保证本合同产品在正常使用和维护的情况下运行良好。
(2)以上产品是全新的、技术是先进的、质量是良好的、性能是稳定可靠的、数量是完整无缺的。
(3)其他承诺：__________。
第二章交货及验收交货方法：
乙方代发货运至甲方仓库，由乙方负责运输和包装，费用由乙方负担。
交货期限：
乙方应自合同生效之日起30日内向甲方交货。
验收：
(1)验收时间：货到甲方仓库;
(2)验收手段：双方约定;
对产品提出异议的时间和办法：
(1)甲方在验收中，如发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在20天内向乙方要求予以更换或补齐数量。
(2)甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。
(3)乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第三章货款支付
本合同中甲、乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算及支付。
本合同项下产品总价为：__________Y元(大写：人民币____________________圆整)。
验收付款：在采购物品通过甲方的验收入库之后，甲方在5日内，将合同总成交价，即人民币__________Y元(大写：人民币__________圆整)，支付给乙方。
付款方式：甲方以__________方式支付乙方该笔货款。
第四章售后服务
验收后，产品保修期三个月。
第五章违约责任
乙方交付的产品的规格与约定不符的，应当负责调换;数量与约定不符的，对于多出的部分，甲方可以选择按价接收或者退还甲方，对缺少的部分，乙方应负责补齐或减少相应价款。
乙方交付的产品质量与约定不符，甲方同意收货的，双方应当按质重新约定价格。甲方不同意收货的，乙方应当更换。乙方不能更换的，应退还甲方支付的预付款。
第六章保密条款
乙方对在本合同签订及履行过程中知悉的甲方的商业秘密负责保密，保证不向任何第三方进行透露。
甲方对在本合同签订及履行过程中知悉的甲方的商业秘密负责保密，保证不向任何第三方进行透露。
第七章合同的变更和解除
本合同生效后即具有法律约束力。非经双方协商同意并达成书面协议，甲、乙双方均不得随意变更或解除。
甲方未按合同约定支付货款，经乙方催告后五个工作日内仍未付款的，乙方有权通知甲方解除本合同。
乙方未按合同约定交货，在甲方催告后五个工作日内仍未交货的，甲方有权通知乙方解除合同。
第八章补充条款
____________________。
甲方(签章)：
__________年_____月_____日
乙方(签章)：
__________年_____月_____日
甲方（供方）：
地址：
联系电话：
乙方（需方）：
地址：
联系电话：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就乙方向甲方采办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签订本合同且共同遵守。
一、规格、数量、单位、单价、金额
产品名称：
规格：
数量：
单位（元）：
金额（元）：
备注：
总金额（人民币大写）：
二、合作方式
乙方向甲方购买办公用品及耗材，乙方可以任意选择订单或传真订购方式，甲方应向乙方免费提供产品的送货及售后退换等服务。
三、价格条款
1、甲方应根据报价单（标书）价格提供产品给乙方，按照相同型号产品享受市场最低优惠价格执行。
2、每个月甲方可对订购清单根据市场情况进行一次价格更新，价格调整以书面方式通知，预期通知将计为下一个月。
3、乙方在接到甲方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认（以书面确认单为准），如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。
4、本合同货款单价已包括货物移交至乙方所需的一切税费。
四、支付方式
1、货到乙方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前五个工作日内，甲方需提供乙方本月所需产品对帐清单及发票，经乙方核实后，按实际货款付清。
2、乙方可选择用现金、支票或转账的方式来支付甲方的货款，甲方结算人员需持加盖甲方公章的结算委托书进行结算，乙方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。
五、交货方式
1、自本合同生效之日起，一般送货时间为两个工作日或以订单中乙方要求时间为准，如遇订购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对乙方所订货物送到指定地点。
2、货到乙方后，乙方按送货单内容收货，确认产品符合要求后乙方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。
3、甲方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定的标准，如乙方发现甲方所售产品存在任何瑕疵，有权要求甲方进行换货。
六、违约责任
1、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约方有权解除本合同。
2、甲方未按合同规定时间交货，每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金，但总计不超过总价的百分之五。
3、甲方未规定送货，乙方有权退货。
七、合同附则
1、本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效，有效期一年，到期后若双方未书面提出终止则合同顺延，继续生效。
4、本合同在履行中产生的各种争议，甲乙双方应协商解决，如协商不成，双方均可依法向甲乙双方所在地人民法院起诉。
5、对于本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
甲方：
签订时间：
乙方：
工程名称：
工程地址：
施工单位： 供货单位：
年 月 日
为促使我司承建的工程项目优质、快速、顺利完工，为保护合同当事人的合法权益，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国新合同法》的有关规定，经双方协商一致、签订本合同，以资双方共同遵守执行，包装材料购销合同范本大全。
购货方： (以下简称甲方 ) )
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 到货地点：
四、 购供货名称：
五、 供货时间： 年 月 日至 年 月 日 六、 质量要求：
1、乙方所供应的材料、必须附原厂的材料合格证书、 检验、试验报告，及其相关资料。
2、必须符合国家或行业技术标准及建设单位、施工单位的技术质量要求，符合国家环保要求。
七、交货及验收办法：
1、根据甲方要求供货到施工现场指定位置，堆放整齐。 2、进入施工现场的材料必须经：1)、门卫登记，2)收料员和门卫一同收方计量。
3、收料单应由工地项目负责人签字。
注：合格的收料单上应有门卫( )签字、收料员( )签字、项目负责人( )签字，并加盖单位材料专用章及材料科长印件。否则视为废票不予结算。
八、结算办法：
按月结算、即每月月底将本月所有材料《收料单》交工地材料员结算，结算后给乙方《结算单》一联。付款时、《结算单》汇同发票一同交到财务。
注：合格的《结算单》上应有单位材料专用章及材料科长印件、并有材料员和项目经理签子。 九、付款方式：
1、要求乙方必须具有一定的资金垫付能力。
2、乙方当月所供材料的材料款，甲方将在下月15号左右(建设单位拨款到账后)支付材料款的70 %。待工程完工后，2月内付清其余资金。
4、甲方在给乙方付款时不予支付现金，要求乙方必须单独在银行开设账户，甲方将结算款项转支支付，合同范本《包装材料购销合同范本大全》。
5、为加强双方协作，增进友谊，求得共同发展，要求乙方在领取最后一笔款项前，向本公司出纳递交一份《建议书》，出纳收到《建议书》后支付最后一笔款项，出纳将《建议书》转交公司，公司将认真采纳，拟得合理化建议。《公司要求双方因廉洁自律、不得行贿以及受贿、如有发现：公司员工-开除公职并处罚金20倍以上;乙方-拒付其余款项;情节严重者送交司法部门》。
十、合同纠纷的解决方式：
本合同若发生纠纷，双方可协商解决，如协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院起诉、仲裁。
十一、其 它
十二、本合同一式三份，甲方持两份，乙方持一份。 十三、合同订立时间 年 月 日。
甲方： 乙方 ：
地址： 地址：
项目经理： 乙方代表人： 合同监督人：
合同监证人：
电话：
全称：
开户银行：
账号：
邮编：
年 月
委托代理人：电话： 全称： 开户银行： 账号： 邮编：
年 月 日 日
合同编号：__________________
甲方： 签订地点：__________________
乙方： _______________________ 签订时间：______年____月____日
为了进一步促进粮油订单农业的发展，确保粮油供需平衡，提高粮油产业的整体效益，根据国家粮油产销政策、市场需求及乙方生产能力等因素，以《合同法》等法律法规为依据，经双方协商，订立如下条款共同遵守。
一、品种、面积及数量：乙方种植的油菜品种、面积和向甲方交售的数量下：
品 种
种植面积
（亩）
预计总产
（公斤）
交售数量
（公斤）
二、收购价格：
甲方对乙方合同内油菜籽的具体收购价格以市场价格为基数（不低于国家最低收购价），“双低”油菜籽每_______公斤上浮______元进行收购。
三、质量要求：
收购的粮油质量必须符合《浙江省主要粮油常规品种收购质量标准和计价办法》中规定的中等以上质量标准。凡质量低或高于国家中等质量标准的粮油，其收购价格由甲乙双方按国家规定的升扣办法实行协商定价。如确因乙方条件限制，收购的油菜籽质量达不到规定的，甲方可提供帮助和服务，但有关整晒费用由乙方负责。
四、交货时间、地点及结算方式：
交货时间为______年____月____日至______年____月____日，乙方将油菜籽送到甲方指定的地点，由甲方验收合格后，当场付清货款。
五、违约责任：
1、甲方不按合同规定的价格收购合同内油菜籽的，乙方有权拒绝履行合同，甲方需向乙方支付合同价款______％的违约金。
2、乙方不按合同规定不肯出售油菜籽或自行出售造成不能履行或部分履行合同的，应由乙方承担合同价款额______％的违约金。
3、乙方因自然灾害等不可抗拒因素造成不能履行合同的，由有关权威部门出具证明，免除违约责任。但乙方应及时向甲方通报情况，否则要承担损失扩大部分的赔偿责任。
六、其他约定事项：
1、因自然灾害等原因造成油菜籽减产的，交售数量根据实际产量由甲、乙双方协商确定。
2、乙方在无公害“双低”油菜籽基地中，严禁使用呋喃丹、甲胺磷、氧化乐果高残留、“三致”农药。
七、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解：协商或调解不成的，按下列第＿＿＿种方式解决。
（1）提交_______________________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
八、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。
九、本合同签订之日起生效，合同一式三份，甲乙双方各执一份，报菱湖镇农业办备案一份。
甲方： 乙方：（签字）
甲方：
乙方：长沙服装有限公司
经甲、乙双方共同协商，甲方要求乙方为其订制服装，达成以下协议：
（一）内容：服装品名、款式、面料号、数量、单价、金额（货品明细另附清单）。
服装品名
款式
面料号
数量
单价
总套价
金额
总金额：
注明：【1.总金额按实际交货数量的金额结算。西服、衬衣规格为量身套码。2.服装大货的款式、做工、面料、辅料均需参照甲方签字的小样标准验收。】
（二）交货期限：，乙方应严格按照合同所约定的时间交货，如有拖延，则按滞纳金2‰每天抵货款。（注：如有延期，甲方不得以此为由拖欠货款或拒绝收货，一切按合同所约定的条款。）
（三）付款及交货方式：自合同签订之日后两天内由甲方先行交付合同总额的50%做为货物预付款，计人民币￥元，若预付款延期到达乙方账户，交货期按延期的.日数顺延；剩余尾款待货物生产完成后由乙方送达甲方仓库（长沙市内免费），让其对货物产品质量参照小样标准抽样或逐件验收，确认无质量问题后（尺寸问题除外）当场支付合同总额的50%尾款，计人民币￥元，如有拖延，则按合同总额的2‰每天支付滞纳金给乙方，如延期支付超过一周则按合同总额的2%每天支付滞纳金给乙方(具体交货时间以送货时甲方公司代表所签收的送货单据时间为准。
（四）乙方必须严格按照甲方确认的产前样衣方可生产，不得擅自更改工艺、款式、辅料、颜色及原料。如未经甲方认可，擅自更改上述内容，甲方有权拒收货品及追回定金，同时乙方承担违约责任和承担违约金。如有尺寸或质量问题，甲方可要求乙方返修如无法修复可要求重做，所有费用由乙方承担。（注：①在返工期内乙方不再承担滞金；②返工期不得超过原交货期天数），但如果甲方中途要求更改制作内容，需书面通知乙方，并承担由此发生的相关费用及工期延误所造成的损失。
（五）乙方为服装加工生产企业，有义务为甲方选择正规布行的面料进行生产，但因布匹厂家每批次颜色上的缸差而导致的颜色偏差不承担责任(依照国标)。如果甲方对乙方所生产的货品面料质量存在争议，可要求乙方提供合同所约定的布厂的发货清单。如果甲方仍有置疑，可申请有关部门进行质量鉴定。确有问题的，乙方承担此责任以及由此产生的相关费用并保留向第三方（布料生产企业）追究责任的权利。否则甲方无权对外观无显著差异的布料自行论定，或以此为借口拒付货款。
⑴开17%增票请转至公司帐户：c⑵开4%普票请转至工厂帐户：
户名：长沙服装有限公司户名：长沙市天心区xx服装厂
开户行：中国工商银行新开铺支行开户行：中信银行长沙友谊支行
公司帐号：工厂帐号：
⑶开收据请转至法人帐户：□
户名：
开户行：中国建设银行书院南路支行
法人帐号：
（六）特别约定：
（七）因履行本合同及本合同有关的一切争议，由双方协商解决，协商不成由合同签订地法院仲裁。
（八）本协议一式二份，签字或盖章即生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
地址：______________________地址：
联系人：________________联系人：________________
手机：__________________手机：
公司电话：________公司电话：
特别声明：1.我司所签合同为公司统一版本,均以公司名义签订,如需开普票的单位则以工厂名义开票,转帐付款前请对应所约定的票据选择正确的帐户＜后面打“√”的帐户＞转帐付款。
2.一切依本合同所约定的条款为准，细节问题请在合同特别约定栏里注明，任何业务人员的口头承诺公司不予承认。
20年月日
甲方（需方）：北京龙盛腾达商贸有限公司
乙方（供方）：北京龙毅昌盛商贸有限公司
第一条 甲方向乙方订货总值为人民币 贰佰捌拾万 元，产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等如下表所示：
第二条乙产品包装及费用
1、方应按甲方要求包装产品，相关包装应符合相关国家标准，适合长途运输、多次搬运和装卸。
2、产品包装费用由乙方承担。
第三条验收方法
以乙方提供并经甲方确认的样品为品质验收标准。
第四条货款及费用等付款及结算方式
合同签订后五个工作日内，乙方需备齐货物，乙方发货前应通知甲方验货。甲方验收合格后，支付全部货款给乙方。乙方确认货款全部到账后，按合同规定安排发货。
第五条交货规定
1、交货方式：由乙方负责运输到甲方指定地点
2、交货地点：由甲方指定
3、交货日期：**年7月11日
4、运输费用：由乙方承担
第六条经济责任
（一）乙方责任
1、因产品型号、品种、规格、质量等不符合合同规定时，甲方有权拒绝接收，同时，乙方应负责保修、保退、保换，由于上述原因延误交货时间的，乙方应每天按逾期交货部分货款总值的 0.2 % 向甲方偿付逾期交货违约金；经甲乙双方协商，甲方同意接收的部分货物按质论价。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，对于不足部分，如甲方需要，乙方应按甲方要求照数补足；如甲方不需要，乙方应无条件接收甲方对不足部分的退货，并由乙方承担由于退货造成的损失。如甲方需要，而乙方不能就不足部分按时交货，则乙方应支付给甲方不能交货部分货款总值的 5% 作为罚金。
3、产品包装部分不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如果甲方要求不返修或不重新包装，甲方可要求乙方按不符合合同有关包装规定部分的货物总值的 1% 作为罚金。
4、逾期交货的，每逾期一天，乙方应按预期交货的货物总值的 0.2% 支付罚金给甲方。
（二） 甲方责任
1、合同签订后，甲方要求变更产品品种、规格、质量或包装规格的，甲方应支付乙方变更部分货款（或包装价值）总值 5% 的罚金。
2、合同签订后，如甲方退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，甲方应按退货部分总值的` 5% 支付罚金；乙方不同意退货的，甲方须按合同约定收货。
3、属甲方自提的货物，如甲方未按第五条规定的交货日期提货的，每逾期一天，应支付乙方逾期提货货物总值 0.2% 的罚金。
4、甲方未按规定日期向乙方付款的，每延期一天，应按逾期付款额的 0.2% 付给乙方罚金。
5、乙方送货或代运的产品，如因甲方单方原因拒绝接货的，甲方应承担因此造成的损失和运输费用及罚金。
第七条 合同签订后， 5 天之内，如因市场等原因造成需调整产品价格的，须经甲乙双方协商一致；合同签订 5 天后，甲乙双方不得再就产品价格进行修改。
第八条 甲、乙任何一方如要求部分或全部注销合同的，必须提供充分理由，经双方协商一致同意。提出注销合同的一方需向对方偿付拟注销合同涉及金额的 10% 作为补偿金。
第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方需变更产品品种、规定、质量、包装时，应提前 7 天与甲方协商。
第十条 甲、乙任何一方不得就本合同条款擅自变更或修改，如一方单独变更、修改本合同条款的，对方有权拒绝生产或收货，并要求变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力因素，不能履行本合同时，应及时通知对方不能履行或延期履行、部分履行本合同的理由，在取得对方同意后，本合同可以暂停、延期履行或部分履行，并免于承担违约责任。
第十二条 本合同在履行过程中如发生争议或纠纷，甲、乙双方协商解决，如解决不了，按以下第（1）项处理：（1）申请仲裁机构仲裁；（2）向人民法院起诉。
第十三条 如有未尽事宜，甲乙双方应协商解决，另订附则赋予本合同之后，附则与本合同具有同等效力。
第十四条 本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份。
订立合同人：
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
签订日期： 签订日期：
甲方：
乙方：
第一条甲方向乙方订货总值为人民币___元（元整）。其产品名称、规格详见附件。
第二条货款及费用等付款及结算办法：
订金10000（直接转到合同指定帐户或支付宝），余款17000（淘宝店铺：万代好家居拍下并付款，签订方可生效）。若因货款未及时付清而延迟发货造成的损失，由甲方承担。
第三条交货规定
1。交货方式及运费：
由甲方指定德邦物流托运，运费由乙方承担。
2。交货日期：
20___年08月07日24时发货
第四条经济责任
（一）乙方的责任：
1.产品、品种、规格、数量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，三天内，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的1%向甲方偿付逾期交货的违约，逾期三天未发货，乙方应按逾期交货部分货款总值的5%向甲方偿付逾期交货的违约。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的罚金。
3.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值3%的罚金。
（二）甲方的责任：
1.甲方如中途变更或未及时确定产品花色、品种、规格、质量，而引起的乙方未能按时交货，则由甲方自行承担责任。
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值5%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。
3.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额2%付给乙方，延期罚金。
4.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
第五条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额80_%的补偿金。
第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前3天与甲方协商。
第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第八条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下处理：
（1）申请仲裁机构仲裁；
（2）向人民法院起诉。
第十条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商。
第十一条本合同共一式二份，由甲、乙双方各执一份。
第十二条本合同有效期自20__年8月02日起至甲方收货之日起十天内验收无误。
订立合同人：
甲方：__________（盖章）电话：________身份证号：_____________________
乙方：________________（盖章）经办人：____________身份证号：_____________________电话：____________支付宝帐号：
____年____月____日
食用菌买卖合同
出卖人：签订时间： 买受人：签订地点： 起始日期： 截止日期： 计划金额(元)：
第二条 质量标准：按《食用菌管理条例》检验标准、方法、地点及期限；买方于购买之日起10日内提出验收要求的，按前款规定的质量标准到买方种菇地验收。卖方自接到买方在上述期限内提出的验收要求之日起3曰内未办理验收的，视为质量不合格。买方在上述期限内未提出要求的，视为质量合格。
第三条 菇种的交货地点、时间及提供方式： 。
第四条定金：买方在 年 月 日前向卖方支付收购定金产 元。交货时定金(抵作货款)。定金支付后，因买方违约解除合同的，定金不予退还；因卖方违约解除合同的，应双倍返还定金。
第五条标的物的所有权自 时袒转移，但买受人未履行支付款价义务的，标的物属于 所有。
第六条运输方式及运输费用负担；由卖方送到买方指定的 投售点。运输费用由 方负担。
第七条：结算方式、时间及地
点： 。担保方式(也可另立担保合同) 。
第八条 违约责任：违约方按合同总金额的 ％向守约方支付违约金。
第九条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事
人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁；(二)依法向人民法院起诉。
第十条 本合同自起生效。
第十一条其他约定事项；卖方必须做好对买方的售后技术指导服务。买方未按卖方的技术指导操作而引起的损害，由买方自负。菇种在有效期内出现质量问题的，由卖方负责调换。
出卖人买受人
出卖人(章)： 买受人(章).
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份证号码； 居民身份证号码：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行： 开户银行：
帐号：帐号：
合同编号：___________
交售方：____________ 签订地点：_____年__月__日
收购方：____________ 签订时间：_____年__月__日
一、粮食品种、等级、质量、数量、单价、金额、交货时间及交货数量
等级数量质量% 单价金额交货时间及数量水份杂质时间数量时间数量 合计金额：仟 佰 拾 万 仟 百 拾 元 角 分、
二、交售方交售粮食，必须完成国家粮食定购任务。
三、收购地点：_____________________交售方式：______________
四、运费负担：_____________________
五、验收时间：_____________________地点：______________方法：______________
六、合理损耗：______________计算方法：_____________________
七、包装要求：______________费用负担_____________________
八、定金数额：_____________________给付时间：_____________________
九、结算方式：______________期限：______________
十、违约责任：_____________________
十一因履行本合同发生争议，由当事人协商解决，协商不成的采取下列_______种方式解决。a：提交_______仲裁委员会仲裁。b：依法向人民法院起诉。
十二、其他约定事项：____________________________
十三、本合同一式—份，双方各持____份；合同副本____（存____） 当事人
交售方收购方名称 住所 法定代表人 身份证号码 委托代理人 电话电挂 开户行 账号 邮编 税务证号 鉴证方主体资格
1. 完成粮食定购任务的农民
2.国有农业、农垦企业的直属单位经办人：鉴证机关（章）年月日收购方
1. 国有粮食收储企业
2. 国有农业、农垦企业
3.县级以上人民政府批准人市收购的企业
4.其他允许入市收购的企业
5.收购粮食资格证明 其他情况
签订购房合同并不是一件简单的事，要讲究一些技巧，否则可能留下各方各面的风险，为以后解决纠纷带来了困难。在签订此类合同时，一般会有以下流程及内容，应当注意逐条认真研究审查：
1、仔细审查开发商的销售（预售）许可证，看其内容是否有所购房屋的栋号，预防开发商资质不全买到烂尾楼。
2、查看所签合同是否由房屋管理部门统—制定、印制的。以防欺诈受骗。
3、针对付款方式、核算方式与开发商达成协议，并把双方允诺的内容写人正式合同。要注意公平合理，慎防开发商设置过重义务，日后无法履行。
4、所购房屋的确切地理位置、所购房屋的土地使用权限及土地宗地号等。避免货不对板。
5、商品房的建筑面积、使用面积（其中建筑面积、分摊面积应分别标出），房屋的层高等。避免房屋面积缩水等。
6、商品房的产权性质，产权登记约定的期限和有关方的责任。要注意写明办理产权证时间，免得买到无证房。
7、关于商品房屋装修、设备标准、房屋质量的承诺和责任。此类约定应当尽量明确、详尽，免得给对方有机可乘。
8、房屋的用途或使用性质。
9、房屋交付使用的时间。要明确一个合理的时间。
10、违约责任：
①面积差异。应对实际面积与合同标明的面积的误差作出详细的规定，以免交付使用时，对于误差面积的核算方式与开发商产生纠纷。千万不可仅以“多退少补、按实际面积为准”一笔代之。
②付款延期。付款延期的违约责任，应与开发商延期交付房屋的违约责任对等，由双方协商决定。
③延期交房。开发商往往规定由于不可抗力造成的延期，不承担相应的违约责任，但是却没有规定所谓不可抗力包括哪些内容，这些内容必须在合同中详细列出，以免双方就是否由于不可抗力造成延期交房发生纠纷。
甲方： 学校
乙方：润成服饰有限公司
经甲乙双方共同协商，达成以下合同内容：
1、甲方向乙方订购幼儿园校服（园服） 套
其中：大号 套 中号 套 小号 套
2、甲方需分别向乙方提供幼儿园校服（园服）大号、中号、小号的尺寸。
3、甲方向乙方所订购的幼儿园校服（园服）用 布料生产。
4、甲方向乙方所订购的幼儿园校服（园服）价值共计金额 元（大写 元）
其中：大号单价 元， 套，计 元。
中号单价 元， 套，计 元。
小号单价 元， 套，计 元。
5、甲方向乙方所订购的幼儿园校服（园服）的款式、色彩按乙方向甲方提供的样本中由甲方选定的样本生产。如果甲方提出特别要求，乙方须对甲方所选定的样本进行修改或重新设计，修改、设计费由甲乙双方协商定价 元(大写 元)。
6、该合同经甲乙双方签字后，甲方需向乙方交纳 元（大写 元）的订金，如果在乙方未生产甲方所订购的幼儿园校服（园服）前，甲方提出退货要求，乙方不退还甲方交的订金。
7、该合同双方签字后 日内，乙方须向甲方按质按量交所订的幼儿园校服（园服）（非乙方人为因素除外，如：停电，交通，以及其它人力不可抗拒的自然灾害等）。
8、付款方式：乙方向甲方交的幼儿园校服（园服），经甲方验收合格后 日之内，甲方一次性向乙方付清合同金额减去订金后的所有款项 元（大写 元）。如果甲方不能按合同要求的期限内向乙付清款项，每推迟一天，乙方须向甲方按合同金额的 %收取滞纳金。
9、本合同经甲乙双方签字后立即生效，甲乙双方任何一方单方违反上述合同内容任意一款的，违约方向另一方按合同金额的 倍进行赔付，双方协商意见不一致时，双方有权交由司法机关按有关法律进行责任裁定。
甲方（盖章） 学校 乙方（盖章）润成服饰有限公司
甲方负责人签字： 乙方负责人签字：
二00 年 月 日
1、产品交付使用一月内，如因乙方原因出现的产品质量问题或者因产品面料、色泽、尺寸等原因影响甲方使用的，乙方负责调换、修改，费用由乙方负担。
2、以上工服中包括3套特体工服，交货时间不受以上约定，不再另外收取制版费。
3、所售工服乙方提供终身免费维修，但修改内容不包括改形或添加物品。
八、违约责任：
1、本合同生效后，乙方不履行合同或单方面终止合同，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付本合同总价款20%的违约金。
2、乙方擅自改变合同约定内容的或者乙方布料及款式、色彩等不符合约定或乙方不履行服务承诺的，甲方有权拒付合同价款，并赔偿由此给甲方造成的损失。
3、由于乙方原因造成交付迟延的，每迟延一日甲方减付合同总价款10%。
九、其他未尽事宜，甲乙双方协商解决，协商不成向合同签订地人民法院起诉。
十、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字之日生效。交易完毕（含付清货款）本合同自行作废。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 联系地址： 联系地址：
联系电话： 联系电话：
开 户 行： 开 户 行：
帐 号： 帐 号：
签订时间： 年月 日 签订时间：年月日
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲、乙双方协商，就酒坛销售事宜，确认以下内容，达成以下条款，特签订购合同：
合计总金额人民币25000元（贰万伍仟元整）付定金10000元整；余款15000元在乙方到物流公司发货完成后一次性付清。
二.甲方认定所选商品给乙方确认，乙方按甲方所需要求生产并保证质量。
三.交货方式
1.交货方式：物流发货，运费由甲方付。
2.发货地点：_景德镇 收货地点：-上海市松江区新砖公路1110号
3.交货时间：收到定金后25天内发货
4.联系人- 联系方式-
5.如在运输中造成瓶子破损，由乙方承担责任，乙方必须保证质量。
五.付款时间：按合同书面协议照办。
六.付款方式：现金或转帐支付。
七.违约责任
1.乙方如未能按本合同内容执行，乙方每逾期一天按合同价款---1--%向甲方给予赔偿。
2.甲方如未能按本合同内容执行，甲方每逾期一天按合同价款---1--%向已方给予赔偿。
3.由于不可抗拒因素造成的违约，有供需双方协商解决。
八，其他：本合同一式二份，甲，乙双方各执一份，经双方签字后生效。如有未尽事宜双方依有关法规协商解决。
甲方（盖章）：- 乙方：
代理人： 代理人：
电话: 电话:
甲方（种植人）：
乙方（订购人）：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，经双方协商一致，达成如下协议。
一、乙方向甲方订购辣椒，订购辣椒的有关情况如下
品种名称
品种规格
等 级
数 量
（公斤）
种植面积(亩)
备 注
（注：空格如不够用，可另附页或加项）
二、质量要求：
1、辣椒应符合《农产品质量安全法》等规定的无公害要求。
2、辣椒外观：
三、价格
固定价格： 元/公斤，合计总价款为 元。
保护价格：基准价 元/公斤。收购日当地市场价高于基准价时，以市场价收购；收购日当地市场价低于基准价时，以基准价收购。
浮动价格：基准价 元/公斤。收购日当地市场价高于基准价时，收购价＝基准价＋（市场价－基准价）× ％；收购日当地市场价低于基准价时，收购价＝基准价－（基准价－市场价）× ％。
四、种子提供方式
种子由乙方免费提供，乙方有偿提供，甲方自备。乙提供种子的数量、时间和方式为： 。种子应满足的条件为： ；种子价格为 元/ (单位)，合计： 元（甲方于 年 月 日前一次性付清；于交货时抵扣收购款）。
五、交货期限、方式
（一）交货期限： （二）交货方式：
送货。甲方将所订辣椒送到 ，交货日期以乙方书面签收日期为准，运输及相关费用由 承担。
提货。甲方书面通知乙方到 提货，交货日期以书面通知日期为准，运输及相关费用由 承担。
代办托运。甲方通过火车（汽车、轮船或 ）将所订辣椒托运到 ，交货日期以运输委托手续日期为准，托运及相关费用由 承担
六、验收
（一）验收地点：送货以货物到达地为验收地点；提货以提货地为验收地点；代办托运以 为验收地点。
（二）验收时间：乙方在收到货物之日起 日内验收完毕。乙方对辣椒的质量、品种、数量、包装等有异议的，应在验收之日起 日内书面向甲方提出。
（三）验收标准：
七、付款方式
（一）收购定金：乙方 是/否在 年 月 日前向甲方支付收购定金 元。交货时定金应抵作收购款/返还甲方。
（二）货款结算：
现金结算，验收合格后钱货当场结清。
银行结算，乙方在验收合格后 日内，把货款汇入甲方开户银行 ，账号 。
八、违约责任
（一）甲方违约责任
1、拒绝交付所订辣椒的，按合同总价款的 %向乙方支付违约金。
2、交付的辣椒少于所订数量的，按少交辣椒总价款的 ％向乙方支付违约金。
3、逾期交付所订辣椒的，按逾期交付辣椒总价款的 ％向乙方支付违约金；逾期交付超过 日的，乙方有权解除合同。4、因甲方原因造成所订辣椒质量不符合合同约定的，按合同总价款的 ％向乙方支付违约金。乙方仍需要的，甲方应按收购日当地市场价格交付茶叶；乙方不需要的，甲方自行处理。
（二）乙方违约责任
1、拒收所订辣椒的，按合同总价款的 %向甲方支付违约金。
2、少收所订辣椒的，按少收辣椒总价款的 ％向甲方支付违约金。
3、逾期接收所订辣椒，按逾期接收辣椒总价款的 ％向甲方支付违约金，并承担由此产生的保管费用等相关损失。
4、逾期支付货款的，应支付完货款，按同期银行存款利率向甲方支付逾期部分的利息，并按合同总价款的 %向甲方支付违约金。
九、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，也可向有关行政主管部门申请调解。调解不成的，按下述第 种方式解决。
1、申请重庆仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院提起诉讼。
十、本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。未尽事宜，双方另行约定。
十一、其他约定事项： 甲方：（签章） 乙方：（签章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
住所： 住所：
身份证号码： 身份证号码：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
合同编号：___________ 签订地址：______________________
甲方（全称）：
乙方（全称）：海南豪美职业装设计制造有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方友好协商，达成一致意见，签订本合同。
一、甲方委托乙方制作服装系列产品，具体规格型号、数量、单价及价格详见附后清单。
二、产品质量标准、特殊工艺要求及费用负担：
三、交货时间及方法：乙方收到甲方预付款 个工作日内交货，送达方式另行协商确定，交货时由甲方确认，并在乙方的送货单上签字。
四、验收标准及期限： 甲方自收货 日内按样衣标准进行验收。如有质量问题，应在此间提出，逾期由甲方自行承担。
五、包装要求及费用负担：
六、交（提）货方式地点：
七、交付定金预付款数额及时间：
八、结算方式及期限：甲方自收货 日内以现金或转帐的方式付清货款。
九、服务承诺：
1、产品交付使用一月内，如因乙方原因出现的产品质量问题，乙方负责调换、修改，费用由乙方负担。
2、本次批量生产之后，如甲方提出增补制作要求，在布料规格质量及价格与本次产品相同的基础上，乙方依样衣标准制作，经双方协商另签订合同。
十、违约责任：
1、乙方加工生产以甲方确认的`样衣为准，中途如因甲方原因提出更换布料及款式、色彩等，由此产生的责任及费用由甲方承担并相应延长交货日期。甲方未按约定支付预付款，乙方可以不予制作并相应延长交货期限，直至甲方交付预付款后，按合同相应要求开始制作；甲方未按约定时间交付货款，甲方应按欠交货款的5%/月利率向乙方交纳违约金。
2、中途如因乙方原因提出的需要更换布料及款式、色彩等需征得甲方同意，否则由此产生的的责任及费用由乙方承担，如需延长交货日期，由双方另行协商。
十一、由于不可抗力灾害和确非一方本身的原因而不能履行合同时，可以免除违约责任。
十二、其他未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十三、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字之日生效。交易完毕（含付清货款）本合同自行作废。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）海南豪美职业装设计制造有限公司
法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）
联系地址： 联系地址：海口市国贸路48号新达商务大厦2903室
联系电话： 联系电话：
开 户 行： 开 户 行：中行海口市秀英支行
帐 号： 帐 号：
签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日
JC-20xx-023
合同编号：
食用菌产品买卖合同
吉林省工商行政管理局编制
食用菌产品买卖合同
出卖人：签订时间： 买受人：签订地点： 起始日期： 截止日期：
第二条 质量标准：按《中华人民共和国农产品质量安全法》标准执行。外观质量： 。检验标准、方法、地点及期限： 。
第三条 菌种的提供方式为□买方提供：□卖方自备；买方提供菌种的数量、时间和方式为： 。对菌种验收的方式为。菌种价格为
元/瓶，合计：□于年月 日前一次性付清；□ 于交货时抵扣收购款。
第四条 定金：买方□是/□否在日前向卖方支付收购定金 元。交货时定金(□抵作收购款/□返还买方)。定金支付后，因买方违约解除合同的，定金不予退还；因卖方违约解除合同的，应双倍返还定金。
第五条 标的物的所有权自时起转移，但买受人未履行支付款价义务的，标的物属于 所有。
第六条 交(提)货方式和地点：。 第七条 运输方式及运输费用负担：由卖方送到买方指定的投售点。 运输费用由方负担。
第八条 结算方式、时间及地点： 第九条 担保方式(也可另立担保合同。
第十条 本合同解除的条件 第十一条 违约责任 第十二条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的`争议，由双方当事人协商解决：也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：
(一)提交(二)依法向起诉。
第十三条 本合同自双方当事人签字盖章后生效，本合同一式三份，双方各执一份（交工商部门备案一份）。
第十四条 。 出卖人 买受人
出卖人(章)： 买受人(章)： 住 所： 住 所： 法定代表人：法定代表人， 居民身份证号码： 居民身份证号码： 委托代理人：委托代理人： 电 话： 电 话： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号：
食用菌产品买卖合同
出卖人：签订时间：
买受人：签订地点：
起始日期： 截止日期：
第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间
名 称
交货
时间
品种规格
单位
（kg）
数量
保护价
（元/kg）
总金额
（元）
合计人民币金额
（大写）
万 仟 佰 拾 元 角 分
第二条质量标准：按《中华人民共和国农产品质量安全法》标准执行。外观质量： 。检验标准、方法、地点及期限： 。
第三条 菌种的提供方式为□买方提供：□卖方自备；买方提供菌种的数量、时间和方式为： 。对菌种验收的方式为。菌种价格为
元/瓶，合计：元；菌种价款结算方式为□于年月 日前一次性付清；□ 于交货时抵扣收购款。
第四条 定金：买方□是/□否在 年 月 日前向卖方支付收购定金
元。交货时定金(□抵作收购款/□返还买方)。定金支付后，因买方违约解除合同的，定金不予退还；因卖方违约解除合同的，应双倍返还定金。
第五条 标的物的所有权自时起转移，但买受人未履行支付款价义务的，标的物属于 所有。
第六条 交(提)货方式和地
点：。
第七条 运输方式及运输费用负担：由卖方送到买方指定
的 投售点。
运输费用由方负担。
第八条 结算方式、时间及地点： 。
第九条 担保方式(也可另立担保合同)。
第十条 本合同解除的条件。
甲方：
乙方：
为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
交货细则：
1、乙方在收到此货款后在1个工作日内将产品发出。
2、产品货到甲方后，如果发现产品存在品种、型号、规格、外形、性能、质量方面的问题，可于货到三个工作日内向乙方提出书面异议。乙方在接到甲方书面异议后，经查证属实，会对存在问题的产品进行退换的处理。
3、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉。在合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
4、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式二份（传真件有效，需双方盖章后回传才正式生效），甲乙双方各执一份。
甲方（章）： 乙方（章）：
地 址： 地 址：
开 户 行： 开 户 行：
户 名： 户 名：
帐 号： 帐号：
联系电话： 联系电话：
传真： 传真：
甲方：______________________
乙方：_____________________
甲、乙双方经友好协商，以自产品订购合同愿、平等互利为原则，就乙方经销甲方之_东鹏陶瓷______系列产品，根据《中华人民共和国合同法》，双方达成如下协议：
一、甲、乙双方的权利和义务
1、甲方是_东鹏陶瓷______系列产品的供应商，乙方是经销商。
2、销售范围：甲方指定乙方在_陕西省咸阳市______范围内销售甲方产品。
3、乙方作为甲方的经销商，应尽经销商的责任。在上述区域应按甲方销售策略销售要求，尽最大努力将甲方产品销售。甲方也应保证供应足够的货源。
4、产品的型号由订单、收货单确定，最终以收货单为准。
5、运输及运费计算：甲方将以产品到岸价的形式向乙方供货，即甲方负责将产品发运到乙方所属地区配货站的运费，而乙方将负责货物在当地配货站到乙方仓库的一切费用。
6、甲方应向乙方提供符合国家标准的产品，如乙方发现产品质量不合格，乙方有权向甲方提出调换，但由于乙方保管不慎而导致的质量问题或在销售过程中由于乙方原因造成的一切损坏均有乙方负责，甲方不负任何责任。
7、货物残损、退换：乙方在验收时发现短少或包装上有缺陷，导致影响销售，应立即于送货单上注明，并请送货的部门签名作证;乙方有义务提供有关单证给甲方，以便甲方向保险公司索赔，如乙方没有注明或不履行提供单证义务的，甲方视乙方为全部签收正确。
8、销售任务：乙方应完成总的销售量为：_三万______件/年。
9、付款期限 ：甲方对乙方的付款条件为款到付货，即乙方每次定货需先将货款汇至甲方帐户内，甲方在确认款已到帐后5日内发货(不可抗力因素除外)。
10、甲方负责为乙方提供全面的技术支持，负责为乙方培训售后服务人员(培训设在甲方公司所在地)。
二、乙方的特别义务以及奖励
1、保持甲方产品所有规格一个月销售的库存，甲方有权要求乙方进行库存增减调整。
2、配合行动：当甲方在当地进行产品推广活动资源时，乙方有义务提供人力和借货服务。
3、价格控制：乙方可享受甲方的经销商供货价，乙方须保证按甲方规定的二级批发商供货价及零售商供货价给零售商及批发商。同时，乙方有义务控制其供应的零售商按甲方建议零售价售给终端消费者 ( 二级批发商供货价、零售供货价、零售价由甲方另行通知 )
4 、对乙方的优惠：
乙方累计销售—三万———/件以上时在出货时即可以可享受______10%________的优惠;
若乙方销售业绩特别出色，甲方将给乙方更大的优惠，具体优惠措施由甲方另定。
三、合同的变更及终止
1、经友好协商，甲、乙双方可以变更合同。
2、乙方如连续三个月不能达到甲方所定下的销售目标，甲方视乙方为自动终止本协议。
3、本协议期满后，由甲、乙双方协商是否续签本协议，乙方具有优先续签本协议的权利。
四、违约责任：
1 、对于乙方的以下行为，甲方可随时中止或终止本协议，如乙方违约 ( 例如存在以下前三项的任一行为 ) ，则追究乙方的违约责任：
(1)乙方超越销销售范围销售甲方产品;
(2)乙方违反了结算规定，未按要求付货款;
(3)乙方每月的销售额连续两个月未能达到甲方要求的销售额;
(4)乙方经营遇到巨大困难或管理发生实质性变化，如由他人承包、可能破产，导致甲方的权利无法得到保障时。
2 、本协议发生争议，双方以友好协商的方式解决，协商不成时，可申请仲裁或由甲方所在地人民法院管辖，依法处理。
五、附则
1、本协议有效期为：__20xx____年__10_月__16_日至__20xx____年__10_月__16_日。
2、其它未尽事宜双方可友好协商。
3、本协议一式两份，双方各执一份，签名盖章后即生效。
4、乙方收货人员确认书是本合同的附件。
甲方：______________________乙方：______________________
法人代表：____王城伟__________________法人代表：_______林庆梅_______________
签约日期：______________________签约日期：______________________
供货单位（以下简称甲方）：青岛齐圣达庆典用品研发有限公司
购货单位（以下简称乙方）：
为维护甲乙双方的利益，在平等自愿的基础上，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以期共同遵守。
第一条：质量要求
甲方保证产品出厂质量合格，礼炮类保修期为一年（过保修期提供配件），舞台用品类保修期为六个月，对于产品在保修期中出现质量问题，甲方负责免费维修。
第二条：交（提）货方式、验收和货款结算办法
一、甲方安乙方规定的时间及甲方指定的到货地点组织货物发运（货物运输费用由乙方承担）二、乙方必须在货到当日进行质量验收，乙方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，甲方应立即进行修整或回厂更换，直至验收合格。
乙方因使用、保管、保养不善等造成产品质量问题，不得提出异议。
第三条：甲方的违约责任
甲方未能按时交货或质量不合格，乙方有权要求甲方退换货。
第四条：乙方的违约责任
1.乙方中途退货，应向甲方偿付违约金，预付款不予退还。
2.乙方逾期付款的，应向甲方每天偿付逾期未付货款5％的违约金。
3.乙方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的`损失和运输部门的罚款。
第五条：不可抗力因素
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不完全履行的理由，经双方协商一致后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第六条：合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。
第七条：本合同自双方签字盖章之日起生效。
第八条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
出卖人（章）： 买受人（章）：
地址：青岛胶州郑州 地址：
东路278号
代表人： 代表人：
电话： 电话：
农行账号：
甲方(养殖方)：
乙方(收购方)：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，经双方协商一致，达成如下协议。
一、乙方向甲方订购蚕茧，订购蚕茧的有关情况如下
品种名称
品种规格或等级
数 量
(张)
质量标准及要求
备注
二、价格
□固定价格： 元/张，合计总价款为 元。
□保护价格：基准价 元/张。收购日当地市场价高于基准价时，以市场价收购;收购日当地市场价低于基准价时，以基准价收购。
□浮动价格：基准价 元/张。收购日当地市场价高于基准价时，收购价=基准价+(市场价-基准价)×%;收购日当地市场价低于基准价时，收购价=基准价-(基准价-市场价)× %。
三、蚕种提供方式
蚕种由□乙方免费提供，□乙方有偿提供，□甲方自备。乙方提供蚕种的数量、时间和方式为： 。蚕种应满足的条件为： ;蚕种价格为 元/ (单位)，合计：
元(□甲方于 年 月 日前一次性付清;□于交货时抵扣收购款)。
四、交货期限、方式
(一)交货期限：
(二)交货方式：
□送货。甲方将所订蚕茧送到 ，交货日期以乙方书面签收日期为准，运输及相关费用由 承担。
□提货。甲方书面通知乙方到 提货，交货日期以书面通知日期为准，运输及相关费用由 承担。
□代办托运。甲方通过火车(汽车、轮船或 )将所订蚕茧托运到 ，交货日期以运输委托手续日期为准，托运及相关费用由 承担
五、验收
(一)验收地点：送货以货物到达地为验收地点;提货以提货地为验收地点;代办托运以 为验收地点。
(二)验收时间：乙方在收到货物之日起 日内验收完毕。乙方对蚕茧的品种、质量、数量等有异议的'，应在验收之日起 日内书面向甲方提出。
(三)验收标准：
六、付款方式
(一)收购定金：乙方□ 是/□否在 年 月 日前向甲方支付收购定金 元。交货时定金应□抵作收购款/□返还甲方。
(二)货款结算：
□现金结算，验收合格后钱货当场结清。
□银行结算，乙方在验收合格后 日内，把货款汇入甲方开户银行 ，账号 。
七、违约责任
(一)甲方违约责任
1、拒绝交付所订蚕茧的，按合同总价款的 %向乙方支付违约金。
2、交付的蚕茧少于所订数量的，按少交蚕茧总价款的 %向乙方支付违约金。
3、逾期交付所订蚕茧的，按逾期交付蚕茧总价款的 %向乙方支付违约金;逾期交付超过 日的，乙方有权解除合同。
4、因甲方原因造成所订蚕茧质量不符合合同约定的，按合同总价款的%向乙方支付违约金。乙方仍需要的，甲方应按收购日当地市场价格交付蚕茧;乙方不需要的，甲方自行处理。
(二)乙方违约责任
1、拒收所订蚕茧的，按合同总价款的 %向甲方支付违约金。
2、少收所订蚕茧的，按少收蚕茧总价款的 %向甲方支付违约金。
3、逾期接收所订蚕茧，按逾期接收蚕茧总价款的 %向甲方支付违约金，并承担由此产生的保管费用等相关损失。
4、逾期支付货款的，应支付完货款，按同期银行存款利率向甲方支付逾期部分的利息，并按合同总价款的 %向甲方支付违约金。
八、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，也可向有关行政主管部门申请调解。调解不成的，按下述第 种方式解决。
1、申请重庆仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院提起诉讼。
九、本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。未尽事宜，双方另行约定。
十、其他约定事项：
甲方：(签章) 乙方：(签章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
住所： 住所：
身份证号码： 身份证号码：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
需方：粮食购销公司
供方：湖北粮食机械设备有限公司
合同签订地址：武汉市合同签订时间：20xx年2月25日
经供需双方共同商议，本着平等互利、互相尊重、共求发展的原则，按《合同法》的有关规定，就需方订购的陶瓷产品供需事宜达成如下协议：
一、产品名称、规格、单位、数量、单价、金额：
二、供货时间：签订本合同后供方及时组织货物，供方收到需方预付款后五个工作日内按计划完成第一次供货。以后按工程进度要求供货。
三、质量要求：供方按厂家优等品供货，并提供产品合格证及相关产品资料。
四、运输方式及到达地点费用负担：汽车运输。供方负责货到需方所产生的运输费用，其它费用由需方负责。
五、合理损耗及计算方式：供、需双方现场验收人员实际验收的供货产品规格、数量为结算数量。
六、验收标准、方法及提出异议期限：根据合同的产品规格、数量，按国家GB/T4100-1999陶瓷砖标准验收。如需方对产品质量有异议可当场与供方商谈更换，否则视为产品验收合格。
七、结算方式及期限：本合同签订时需方向供方预付本合同总价款20%作为定金，剩余货款按每次所到货的实际数量全部进行结清。
八、违约责任：违约方按合同法承担相应的违约责任。
九、解决合同纠纷的方式：如双方因本合同产生纠纷，首先应本着友好、公平、互利的原则协商解决。协商不成，可通过法律途径由合同签订所在地仲裁机构仲裁解决。
十、本合同一式二份，供、需双方各执一份，经双方签字盖章后生效，合同有效期限至供货完成，货款结算之日。
供方：湖北粮食机械设备有限公司
需方：粮食购销公司
编号：___________
甲方（供方）：___________________ 乙方（需方）：___________________
根据《中华人民共和国合同法》、《湖北省合同监督条例》有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第一条 乙方向甲方订购茶叶，订购茶叶的品种名称、品级、数量、质量标准及要求如下：
品种名称
品 级
数 量（公斤）
质量标准及要求
第二条 订购茶叶的价格按下列第_______项执行：
（一）固定价格：_______元/公斤，合计总价款为_______元。
（二）保护价格：基准价为_______元/公斤。收购日茶叶市场价高于基准价时，按市场价收购；收购日茶叶市场价低于基准价时，按基准价收购。
（三）浮动价格：基准价为_______元/公斤。收购日茶叶市场价高于基准价时，收购价＝基准价＋（市场价－基准价）×____％；收购日茶叶市场价低于基准价时，收购价＝基准价－（基准价－市场价）×_____％。
第三条 茶叶由_______提供包装物并负责包装，包装标准为______________。
第四条 交货期限为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
第五条 交货方式、地点及费用按下列第_______项执行
（一）送货。甲方将所订茶叶送达______________，交货日期以乙方书面签收件日期为准，运输及相关费用由_______承担。
（二）提货。甲方书面通知乙方到______________提货，交货日期以书面通知日期为准，运输及相关费用由_______承担。
（三）代办托运。甲方通过火车（汽车、轮船或_______）将所订茶叶托运到_____________________，交货日期以运输委托手续日期为准，托运及相关费用由_______承担。
第六条 货物验收按下列约定执行
（一）验收地点：送货以货物到达地为验收地点；提货以提货地为验收地点；代办托运以 _____________________为验收地点。
（二）验收时间：乙方在收到货物之日起_______日内验收完毕。乙方对茶叶的质量、品种、数量、包装等有异议的，应在验收之日起_______日内书面向甲方提出。
（三）验收标准：_____________________。
（四）自然损耗：茶叶自然损耗应在_______％以内（含_______％）。
第七条 乙方于_______年_______月_______日前向甲方支付预付款_______元。合同履行时，预付款冲抵甲方应付货款。
第八条 货款结算按下列第_______项办理
（一）现金结算，验收合格后钱货当场结清。
（二）银行结算，乙方在验收合格后_______日内，把货款汇入甲方开户银行______________，账号______________。
第九条 当事人一方要求变更或解除本合同时，应通知对方，由双方协商达成书面协议，按协议执行。未达成协议之前，本合同仍然有效。当事人一方因法定不可抗力事由可解除或变更本合同。
第十条 违约责任按下列约定执行
（一）甲方拒绝交付所订茶叶的，按合同总价款的_______％向乙方支付违约金。甲方交付的茶叶少于所订数量的，按少交茶叶总价款的
_______％向乙方支付违约金。甲方逾期交付所订茶叶的，按逾期交付茶叶总价款的_______％向乙方支付违约金；愈期交付超过_______日的，乙方可以解除合同。
（二）因甲方原因造成所订茶叶质量不符合要求的，按合同总价款的_______％向乙方支付违约金。乙方仍需要的，甲方应按收购日市场价格交付茶叶；乙方不需要的，甲方自行处理。
（三）乙方拒收所订茶叶的，按合同总价款的______％向甲方支付违约金。乙方少收所订茶叶的，按少收茶叶价款的______％向甲方支付违约金。乙方逾期接收所订茶叶，按逾期接收茶叶价款的_______％向甲方支付违约金并承担由此产生的保管费用等相关损失。
（四）愈期支付货款的，乙方应支付完货款，同时，按同期银行利率向甲方支付愈期部分的利息，按合同总价款的______％向甲方支付违约金。
第十一条 本合同发生争议由双方协商解决，或请_______工商行政管理局调解；协商、调解不成的，按下列第_______项办理：
（一）提交______________仲裁委员会仲裁。
（二）向______________人民法院起诉。
第十二条 本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。自甲乙双方签字或盖章时生效。
甲方（签章）：______________ 乙方（签章）：______________
法定代表人：________________ 法定代表人：________________
委托代表人：________________ 委托代表人：________________
地址：______________________ 地址：______________________
邮编：_______ 电话：_______ 邮编：_______ 电话：_______
签约时间：______________年______________月______________日