在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一份详细的合同要怎么写呢？的小编精心为您带来了设备安装合同（通用7篇），在大家参照的同时，也可以分享一下给您最好的朋友。
甲方（总包单位）：_____有限公司
乙方（施工单位）：______有限公司
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条。建筑消防设施概况：
（一）建筑名称：
（二）安装施工范围：
A、集中报警系统
B、应急照明及疏散指示系统
C、室内消火栓系统
D、卤代烷灭火系统
E、二氧化碳灭火系统
F、泡沫灭火系统
G、氮气灭火系统
H、蒸汽灭火系统
I、干粉灭火系统
J、自动喷水灭火系统
（三）开工日期： 年 月 日
竣工日期：年 日
第二条。图纸、预算交付
（一）甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套。
（二）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条。合同价款、拨款和结算：
（一）合同价款：
（二）付款方式：
价20%的进度款，工程完工付至总价的80%，工程竢工验收完毕付至总价95%。保修期满后，甲方一周内付给乙方工程总造价的5%的保修款。
第四条。材料、设备供应：由乙方负责供应。
第五条。双方责任：
（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系，按乙方所报进度付款。
（二）乙方：应及时采购设备、材料，严格按操作规程施工、确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收，协助甲方进行消防验收工作。
第六条。图纸变更：
设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。
第七条。验收和工程质量：
（一）乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设备施工技术档案，甲方在十日内组织验收；
（二）消防设施安装质量以公安消防部门竣工验收合格为标准。
第八条。保修：
（一）保修内容：见安装施工范围；
（二）保修期限：自验收合格之日起保修壹年；
（三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。
第九条。违约责任：
（一）甲方责任：
1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；
2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；
3、工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；
4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。
（二）乙方责任：
1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求期限无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的0.3%向甲方偿付预期的违约金；
2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
第十条。本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取(B)的方式解决；
A向
B向
第十一条。如需担保。另立合同。
第十二条。本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。
第十三条。本合同正本两份，双方各执一份，副本四份送公安消防、工商行政管理等部门。
第十四条。其他：
1、本工程预、结算执行20_版《山东省安装工程消耗量定额》，按叁类安装取费，人工费按66元/定额工日计取。材料价格按照施工当季度烟台工程建设《标准造价管理》中预算中准价格执行。零工按施工当季度烟台工程建设《标准造价管理》本地标准执行。
2、乙方须服从总包单位的协调管理，否则处以工程总造价的1‰的罚款。
3、工程安装施工必须与其他相关单位互相配合，协调施工，因配合不当造成的损失及工期延误，施工单位自己负责。
合同订立时间： 年 月 日
甲方（章)： 乙方(章）：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
开户 银行： 开户 银行：
账 号： 账 号：
邮政 编码： 邮政 编码：
年 月 日
甲方（委托单位）：
乙方（受委托单位）：
甲、乙双方单位本着平等、友好的原则，就起重设备安装一事，共同协商达成以下条款，供双方遵照执行。
一、工作内容
乙方受甲方委托承担塔吊台安装工作，拆卸高度米，附墙道。安装约米高度。（注：不含装车、卸车、转运费用及维修）。
二、安装费用及检测资料费用按元包干。
三、付款方式
1、起重设备安装进场施工日，甲方向乙方预付进场资金元_______。
2、起重设备安装至约米时甲方再付_______元。
四、双方责任
（一）甲方责任
1、负责基础施工及基础验收备案资料（材质证明书、材料实验报告、砼试块试验报告及基础安装部位平面测量成果数据提供）。
2、负责提供该设备安装使用说明书及设备本身技术档案。
3、甲方提供的安装设备应属安监站及政府部门认可的合格设备，安排。起重设备在使用过程中所发生的安全相关事宜均与乙方无关，甲方自理（如起重设备司机的操作与设备质量造成的事故及基础的承受能力等原因）。
五、违约责任
未经双方书面同意，任何一方不得中途变更解除本合同。任何一方违反本合同约定，都应向对方赔偿不低于总承包金额50%的违约金。
六、其他款项
1、本合同经双方签字盖章即生效，至本设备安装工作、支付款项完毕止。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方：
乙方：
合同编号：_________
签约时间：_________
工程地点：_________
发包单位：_____________（以下简称甲方）
联系电话：____________
单位地址：_______________
甲方代表：________________
承包单位：_________（以下简称乙方）
联系电话：_____________
单位地址：__________
乙方代表：___________
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装________设备设备达成如下协议：
第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：
1、设备情况：___________________________
2、安装工程概况：
（1）工程地点及面积：_________
（2）工程造价：_______________元
（3）开工日期：_________年_________月_________日
（4）竣工日期：_________年_________月_________日
（5）付款方式：
（1）、现金
（2）、转帐支票
第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。
乙方安装调试________设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。
第三条产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责________设备设备的安装、调试。
甲乙双方商定：
(1)_________年_________月_________日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工
(2)________年_________月_________日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收
(3)________年_________月_________日之前，完成设备安装及系统的调试运转全部________设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。
所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。
乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。
乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。
产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准需更改设计方案的，须经双方协商同意涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。
第四条违约责任
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作
2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的_________%。
如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。
甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作
2、开工前__________天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电
3、开工前__________天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的_________%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的_________%。
如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回________设备设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延：
（1）工程量变化或设计变更
（2）不可抗力
（3）甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工
（4）甲方同意工期顺延的其他情况。
第五条价款结算方式及期限：
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）
2、本合同工程安装总价款为人民币：_____________元（大写：_________）
（1）合同签定后，甲方支付乙方（第一期工程款）人民币（占合同总金额的___________%）_____________元（大写：_________）
（2）乙方工程材料（非成品）进场，甲方验收签字，甲方三日内支付乙方（第二期工程款）人民币（占合同总金额的__________%）_________元（大写：_________）
（3）工程尾款（占合同总金额的___________%）______元（大写：________________元），设备调试完毕，工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。
甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。
3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。
第六条产品质量责任和售后服务条款
1、自验收之日起，工程保修期为壹年
在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。
2、质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。
服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第八条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第十一条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。
协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
第十三条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：_________
乙方：_________
日期：日期：
发包人（甲方）
承包商（乙方）:
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程合同条例》及有关规定，结合工程具体情况，签订本合同。
第一个项目
(a)项目名称:
（2）项目现场:
（3）项目内容:喷头的更换和移位，楼层用餐区烟感的更换和移位
（四)合同范围:甲方负责设计装修工程图纸，甲方委托乙方设计消防工程图纸，经甲方确认后报当地公安消防部门审查，乙方按照审查后的消防系统工程施工图规定的内容进行施工。如需增加烟雾传感器(温度传感器）至1000元/个，喷头至500元/个，不含建筑物物业管理的放水费、编程费，不含税。
（5）承包方式:本工程采用结算承包方式，即根据工程造价、材料、工程质量、施工安全和协助情况，由甲方报公安消防部门施工验收。（如装修、配电、通风、空调等辅助工程安装不符合消防规范要求，影响整个工程验收不合格，未取得验收意见与乙方无关。）
第二条工程造价为人民币，大写:
合同未涉及的项目内容不在其责任范围内，追加项目协商解决。
第三工期
（1）根据双方约定，总工期为天（日历天），自年月日起至年月日止，自甲方完成施工手续并将通知乙方开工的文件送达乙方后三天起算，以双方现场管理代表签字为准。
（2）在履约过程中，根据设计变更影响的工期或因甲方责任、不可抗力等因素延误的工期，经双方认可后进行调整，从而确定竣工日期。
第四条工程质量标准
（1）工程质量标准应符合国家现行施工验收规范，即GB 50016-20xx《建筑消防设计规范》、GB50084-20xx《自动喷水灭火系统设计规范》、GB50261-96《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》和GB50166-92《火灾自动控制规范》
第五条材料和设备的供应
（1)项目所需的所有设备和材料由乙方采购并供应至施工现场。.(二）材料和设备应附有出厂合格证。如果一方对材料和设备有异议，应进行检查。检验合格的，检验费用由异议方承担，否则由采购方承担。
（3）施工过程中，如因工程设计变更导致乙方采购的材料设备不适用，甲方应按材料设备实际采购价格回收所有不适用的材料设备，或经乙方同意，甲方给予乙方适当补偿后，由乙方处置不适用的材料设备。.
第六条项目资金的支付和结算
（1）本合同签订后，甲方按乙方承包工程总造价的%支付工程准备费（即人民币大写）。乙方接到甲方开工通知后三天内，组织施工人员和材料进场施工。
（2）工程竣工后，在工程验收合格并取得消防验收意见后五日内付清余款100%（即人民币￥元）。
第七条双方的责任
（一）甲方的责任:
1、向乙方提供建设、政府等相关部门的批准文件复印件。开工前一天完成水电供应。
2、开工前两天，甲乙双方和设计方应完成施工图的联合审查。
3、合同签订后，双方确定的合同费用作为支付乙方工程准备和进度款的依据。
4、委派表，监督检查工程质量、进度，负责工程期间的质量验收等事宜。
5、工程中途停工、延期或设计变更造成返工的，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经相关部门审核同意后，赔偿乙方停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等造成的损失。
6、组织工程竣工验收和竣工结算。
7、在竣工验收后的保修期内，因使用不当造成的工程质量问题，由甲方负责修复费用。
（2）乙方的责任:
1、收到图纸后，开工前两天内完成施工图会审，五天内编制施工组织设计、材料设备并交付甲方。
2、按施工安全规范做好施工质量和安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。施工过程中发生的一切施工质量和安全事故均由乙方承担，并向甲方及相关部门报告。
3、任命吴耀南为现场管理代表，对施工期间的施工质量和安全负责。
4、做好原始施工记录。
5、施工中如发现设计错误或严重不合理，应立即书面通知甲方。
6、在施工过程中，因乙方责任造成的停工、返工、材料设备损失由乙方承担。
7、负责竣工验收后保修期内发现的施工质量问题的修复。
8、工程竣工后现场清理（包括临时生产生活设施拆除）。
9、竣工验收合格后，施工单位人员必须在三日内撤离施工现场。
第八次项目验收
(a)工程验收依据的是施工图纸和规范、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准。
（2）隐蔽工程应在乙方自检后填写记录表，并通知甲方与记录表核对。甲方应在接到通知后两天内到场验收，经检查合格并符合设计要求，经双方签字后，方可进行下一道工序的施工。如甲方未按时验收，乙方可进行自检，确认合格后方可进行隐蔽施工，甲方予以承认。如甲方事后提出复查，复查费用由甲方承担，复查结果不合格，反补费用由乙方承担，工期顺延。
（3）工程（含单项工程）竣工前两天，乙方通知甲方进行预验收，验收应在竣工后三天内完成。工程内容和质量符合要求的，双方签字盖章。如工程内容未完成或质量不合格，乙方应在验收前的约定期限内补齐或修复，直至符合要求。最终验收日期应视为竣工日期。项目未验收，甲方提前使用或擅自运行的，视为合格。由此产生的质量或其他问题由甲方负责。工程经双方验收合格后，乙方负责整理所有施工资料和图纸，报公安消防部门正式验收。正式验收后，乙方应向甲方移交所有有效的图纸和资料。.
（4）工程竣工后，乙方应出具竣工图，并在竣工图上签字认可。
第九条争议解决方法
应该协调或调解争端。协商或者调解不成的，向当地仲裁机构申请仲裁或者向当地人民法院提起诉讼。
第十条本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收并结清工程款后失效。本合同一式两份，双方各执一份。
甲方：
乙方：
合同编号：______
甲方：______
乙方：______
根据《中华人民共和国合同法》及国务院2009年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方完成电梯的安装及报装报检的相关事宜约定如下：
一、工程概况：
1、工程名称：电梯安装
2、设备型号、数量及安装费用：
楼号梯号型号层/站安装调试单价数量小计
安装总价￥______
备注：
1、本合同总价包含全部电梯设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。
2、发票类别：普通发票。
二、付款方式：
1、电梯到货，现场满足安装条件后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的%；
2、电梯安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的%。
以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后，乙方应向甲方递交情况报告，甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时，甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具足额发票，否则甲方有权顺延付款时间。
三、电梯安装调试适用的标准及规范：
（1）《电梯制造与安装安全规范》gb7588-2003
（2）《电梯安装验收规范》gb10060-2003
（3）《电梯工程质量验收规范》gb50310-2002
（4）《电梯试验方法》gb/t10059-1997
（5）《电梯技术条件》gb/t10058-1997
（6）及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准
（7）有更高标准版本的按高标准执行
四、安装资格保证：
根据国务院《特种设备安全监察条例》（第549号令）规定，乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。
五、安装工期：
1、本合同中号梯的安装工期为日历天，自甲方书面通知开工之日起计算至电梯安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件：
（1）货到工地经甲乙双方共同完成验货；
（2）甲方已经按乙方要求完成井道整改；
（3）甲乙双方已经按《电梯工程质量验收规范》gb50310-2002进行井道交接；
（4）具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件；
（5）甲方按本合同约定支付了相应款项。
如非乙方的原因，使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试（如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等），乙方对所造成的延期和误工不负责任，甲方应签认工期顺延；如因乙方原因影响电梯安装、调试的，由乙方承担延误工期的违约责任。
2、乙方在甲方进行电梯安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导，发现土建不符合电梯安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初步勘测，确认土建参数是否符合电梯安装要求，如需要整改的，乙方应于签订本合同后三日内，一次性提出书面整改意见，如乙方不在合同约定时间提出整改意见，或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的，责任由乙方承担，发生的整改费用也由乙方承担。
3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工，如因甲方延误工期的情况发生，乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设，待甲方复函后按函意执行。
六、安装验收
1、乙方免费负责办理电梯报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。
2、安装结束后，乙方以书面形式报告甲方，并提供相关资料，向质监部门提出验收报告，并承担验收费用。
3验收中如有涉及乙方责任的整改项目，乙方须整改合格后通过验收并取得《安全验收合格证》及准运证后方可办理设备竣工移交手续，整改期间所发生的费用由乙方承担；因此延误工期的，乙方还应承担延误工期的违约责任。
七、电梯安装相关的工作责任
1、甲方责任
1)按照乙方要求协助乙方完成电梯设备现场起吊、并协助乙方完成电梯到货时的卸货和到存储地点的搬运，以上费用由乙方负责。
2)在乙方进场前，在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的电梯部件存储库房和工具室。电梯部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。
3)在乙方的协助下提供符合电梯总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。
4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩（未装有吊钩的，乙方负责安装，相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中）或起重梁（应有清楚的承载标识），以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊，提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求；并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制，并从供端就零地分开），在安装开工前，电源应提供到电梯机房内。电梯安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承担。
5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。
2、乙方责任
1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方，经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管理规定，服从现场整体管理，并且对工作内容范围的安全负安全责任。
2)在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。
3)完成保证五方通话、消防电梯及电梯监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试，并完成电梯轿厢内监控摄像头的安装。
4)乙方应提供电梯起重及吊钩位置（包括预留洞口）图纸；负责搭建符合国家安全规定和施工要求的施工电梯的脚手架，电梯安装完工后拆除，安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。
5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作，按照国家电梯安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作，直至符合相关的设计要求和质量验收标准，出具设备安装检验报告和产品合格证书。
6)负责电梯安装及质量的自检验收。
7)电梯安装后，如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的，由乙方负责整改或重做，费用乙方负责。
8)参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工，落实协调会议要求。
9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成安全或生产事故，由乙方全额负责。
10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报，并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作，负责代办电梯注册登记证、准运证，同时，承担报装、报验等费用。
11)负责电梯设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。
12)电梯验收完毕取得《安全验收合格证》、准运证15日内，将电梯设备及相关资料移交甲方。
13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。
14)施工中产生的各种废弃物，由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承担。
15)乙方应服从甲方的施工管理，积极配合其他专业施工单位的交叉施工及进度要求，乙方不得阻挠及提出任何配合费用并以此作为停工、窝工费的理由，否则引起的所有责任由乙方承担；
16)如施工过程中，乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品，如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的，乙方应承担赔偿责任。
17)负责电梯五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线；负责消防电梯与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作（线缆采购及土建工作）由甲方负责完成。
18)负责自电梯机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的工作（线缆及摄像头采购及土建工作）由甲方负责完成。
八、质量保证
电梯设备及电梯安装（含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统）的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的《电梯购销合同》中的第8条约定的内容执行。
九、违约责任：
1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项，否则每延误一天，乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开始计算；如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由甲方承担赔偿责任。
2、因乙方原因迟延完工的，逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算；如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由乙方承担赔偿责任。
十、司法管辖：
签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，任何一方均有权向施工项目所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分
十一、不可抗力
指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、暴乱或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的，可不承担由此造成的责任。
十二、合同生效、终止和争议
1、本合同所有条款均为打印文字，文本不得涂改，自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，双方协商，另行签订补充协议，经双方盖章后生效。
2、补充协议、合同修改书、安装（工程）联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等法律效力。
3、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
4、本合同正本一式陆份，甲方执行肆份，乙方执行贰份，自双方盖章之日起生效。
甲方_______
单位名称_______
签约代表_______
签订日期_______年_______月_______日
乙方_______
单位名称_______
签约代表_______
签订日期_______年_______月_______日
甲方：______________
乙方：______________
经甲乙双方协商，由乙方承担当雄110KV变电站纳木湖间隔的电气安装工作，为明确乙方对工程的质量、安全、工期的责任，做到责、权、利相结合，以确保安装工程的顺利实施，结合本工程的具体情况，经双方协商，签订本合同条款，双方共同遵照执行。
一、工程概况：
1、工程名称：西藏当雄110KV变电站纳木湖间隔设备安装
2、建设地点：西藏当雄
一、施工内容：
按分项例明（按甲方提供设备安装图纸）
三、施工工期：
开工时间：_______年_______月_______日，完工时间：_______年_______月
四、工程费用：
1、经双方协商该工程乙方安装费用暂定为按甲方与西藏建管公司结算安装费总额的70%进行结算。该工程所有税费及验收、检测费由甲方支付。
2、乙方总包价中包括进出场费、施工机具使用费、临时设施费、冬雨季施工增加费、工器具使用费、安全措施费、劳动保护及保险费、现场管理费。
3、设计变更引起的工程费用增加应追加费用。
4、因不可抗力造成的工期损失，乙方不承担责任。
五、工程质量：
1、乙方必须严格按照设计施工图、国家颁布的施工验收规范、设计修改通知单及有关技术文件精心组织施工；甲方按以上规范规程和要求进行验收。
2、隐蔽工程由乙方自检合格后经监理、设计部门及甲方现场代表验收合格签字后，方可进行下道工序的施工。
3、乙方在施工中应确保施工质量，接受甲方现场管理，因乙方施工不当造成的返工，其费用由乙方负责。
六、工程验收与保修：
1、工程验收按国家现行工程验收规范、规程执行，由甲方组织，乙方做好验收前的准备工作。
2、工程保修期：与甲方所签定的主合同规定保修期一致。
3、因乙方施工质量问题造成返工，费用由乙方自理。
4、保修期内发现施工质量问题，由乙方负责处理，若乙方不予处理，甲方有权另行安排处理，费用在保修金内扣除，不足部分向乙方追讨。
七、工程款拔付与结算：
l、本合同签订后五日内，甲方应向乙方支付作为乙方进场施工准备费。
2、乙方进度结算按安装进度拨付，当工程款拨付累计至合同总价的90%时停止拔付。
3、工程完工、竣工验收合格后除扣留保修金（为5%）余款在三十日内结清。保修期满无任何施工质量问题，甲方将保修金付给乙方。
八、甲乙双方责任：
（一）甲方责任：
1、协调有关单位的配合工作。
2、负责该工程的全面组织、管理、工程竣工验收。
3、负责工程款拔付与结算。
4、组织施工图会审和技术交底，并向乙方提供设计图纸一份。
（二）乙方责任：
1、提交施工组织设计及施工进度计划；
2、按施工进度上报工程进度计划（结算）报表及后期工程进度计划表；
3、按设计施工图纸及施工规范要求组织施工，并接受相关部门的出督检查；
九、施工安全：
1、乙方必须严格执行施工安全操作规程，确定专职安全员负责施工全过程的安全管理工作，建立糸统的安全控制网络体糸，采取严格舒安全防范措施，杜绝人身伤亡和设备事故。
2、若因乙方原因出现安全事故，所造成的一切损失，均由乙方自行承担。甲方应予配合处理。
十、环境保护：
1、本工程施工期间，乙方应遵守国家有关环境保护的法令。施工现场环境要保持整齐、清洁，做到文明施工。
2、由于乙方施工的原因，破坏环境，由此而导致的经济损失，其费用由乙方承担。
十一、保险：
除按国家规定外，本工程采取自愿保险，投保与否，自行决定，费用自理。
十二：违约责任：
1、在本合同执行过程中，甲乙双方任何一方违约，均应承担因违约造成的一切损失。
2、在本合同执行过程中，甲乙双方如有争议，都应本着平等互让的原则协商解决。
十三、附则：
1、本合同自双方签字盖章后生效，到合同期满双方无任何经济责任，结清工程款后自动失效。
2、因人力不可抗拒的因素造成的损失，由甲乙双方协商解决。
3、本合同未尽事宜由双方协商一致解决。
4、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
甲方：______________乙方：______________
年月日：_____________________
1、本监控系统保修期为_______年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起_______小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用；
年限 材料费 维护服务费
第一年 免 免
第二、三年 收取材料成本费 20xx元/年
2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。
3、保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。
4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以 下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路、零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。