工程简单合同范本(精选23篇)
甲方:_______
乙方:_______
甲方请乙方在_______建一幢框架式水泥砖混结构四层住宅楼,现甲乙双方自愿达成以下协议:
一、工程发包方式:
甲方负责建房所需的钢筋、水泥、红砖、沙石料等所需的建筑材料,并负责运到工地。乙方负责楼房的主体工程施工,及建房中的一切机械工具,即包工不包料的施工承包。
二、工程施工计价:
按住宅实际总建筑面积计算,每平方米 170 元(包括批灰等所有合作内施工作业的工钱)。另外每层加给乙方需要多费工时的框架等施工的加价,每次1000 元,地下室和屋顶合计作一层计算,共计五层,共加价5000元。
三、甲方责任:
1、提供施工用水、电、茶水。
2、及时提供一切需用建材。
3、及时支付乙方工价款。
四、乙方工程施工的内容:
1、按图施工楼房基础、柱、梁、墙、楼面、梯子、屋顶、水箱等各种规格的全部设计范围的建筑,并达到合格的质量要求。
2、负责墙内外批灰,质量达到设计与甲方认可的要求。
3、负责完成接入端到楼房内外给排水管道布设、化粪池建设、水电安装、电脑电话线等弱电安装施工,达到设计和甲方要求。
4、负责完成设计内容中应该完成的建设施工事项,到达质量合格标准。
五、乙方施工中必须保证达到如下要求:
1、负责保管好并合理使用好甲方的建筑材料,不得浪费材料,如发生材料被盗要赔偿甲方全部损失。
2、施工要确保安全,如果发生安全生产事故,一切责任由负责施工的乙方负全部经济和法律责任,与甲方无关。
3、要做好施工现场管理,按照施工工艺进行,特别是混凝土搅拌要均匀,框架结构部分水泥震捣要密实,卫生间和屋顶现浇要防漏等。
六、特别约定:
乙方要确保施工质量,如达不到甲方要求,甲方有权要求乙方翻工,翻工所需工钱和材料由乙方负责。如有争议由房屋质量监督检验机构鉴定,按照鉴定结果进行处理。
七、工程付款方式:
每完成一层楼房工程施工后,甲方按照该层次设计的建筑面积工价的80%付给乙方,余下工程款在全部完工验收合格后一次性结清。
八、以上未尽事宜,由双方协商解决。如有争议协商不成,可向当地法院以起诉解决。本协议一式两份,签字盖章后即生效。
甲方:_______乙方:_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《电力安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围:设计以甲方图纸为准,甲方配电工程线路架设施工(米)。
四、开竣工时间:____年_____月____日至____年_____月____日。
五、配电工程线路架设总造价为人民币元整(¥元),经甲、乙方双方协商,本工程承包方式为包干制,乙方负责本工程所需材料及施工。
六、工程款支付方式:甲方于____年_____月____日一次性支付乙方前期施工材料款:¥元,乙方收到款后,日内组织施工,施工完毕验收合格后付全部工程款。
七、技术资料:
凡是乙方施工承担工程,必须做到资料齐全,手续完备。
八、损失责任:工程开工后,乙方严格按图施工,工程项目变更影响结构的必须经甲方同意,凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。
九、安全生产:
工程开工前,乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作,乙方必须严格实行安全操作规程,安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担,包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用,甲方不负责。
十、违约责任:
按《电力工程施工合同》示范文本通用条款的有关规定执行。
十一、保修条款:
以国家电力部门出台的保修周期一年为准,因施工质量造成的一切损失均由乙方承担,不可抗拒的因素除外。
十二、合同以双方签字之日起生效。
本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,自双方签字盖章之日起生效,工程验收决算完毕一年后失效。
合同签订日期:
甲方(签章):乙方(签章):
代表:代表:
电话:电话:
承包人:_______(简称甲方)
劳务分包人:_______(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务分包内容
1、工程地点:
2、分包范围:模板制作、安装、及倒运归库。
3、分包劳务内容:本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。
二、分包工作期限
开始工作日期:_______年_______月_______日;结束工作日期:_______年_______月_______日;总日历工作天数为______天。
三、劳务报酬
1、本工程的劳务报酬金额约为_________元;
2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整。
四、工程结算
工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的______%;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。
五、质量标准
1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》,本工程必须达到质量评定合格等级。
2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现。
(2)合理使用周转材料,杜绝浪费。
(3)拆除模板应经施工技术人员同意。
(4)操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬,硬砸或大面积撬落和拉倒。
(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚。
(6)在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失。
(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。
六、施工验收及工程量的确认
1、乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同约定的`质量标准。
2、在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
七、双方责任和义务
甲方责任和义务
1、除非本合同另有约定,甲方完成乙方施工前期的下列工作:
(1)在____年___月___日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。
(2)在____年___月___日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置。
2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审。
4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要。
5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
乙方责任和义务
1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准。
3、投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款。
4、在向甲方提报所需材料时,须按施工图纸及甲方要求计量。
5、乙方必须加强所属人员的安全教育,认真执行安全技术规范;施工过程中出现任何安全事故,均由乙方自行负责。
6、严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可根据实际需要调整工作时间),有事须向甲方提前请假。
7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架,如违者出现任何事故,当事人自行负责。
8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施,如发生丢失、损坏,乙方应按价赔偿,并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失。
9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
10、工程施工结束后,乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。
八、施工变更
1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应出具工程变更通知单,并提供变更的相应说明,乙方按照变更通知及有关要求进行施工,期间所涉及的工程增量或减量,工程完工决算时,以乙方递交的结算资料为依据。
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
3、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。
九、违约责任
由过错方承担违约责任。
十、争议
在本合同履行期间,双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的,可向当地所属人民法院起诉。
十一、合同有效期及份数
1、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。
2、合同一式_____份,由甲、乙双方各执____份。
承包人:_______劳务分包人:_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
发包方:_______
承包方:_______
为确保项目部计划的实施,明确承包任务、职责、内容,发挥班组的劳动积极性,现将_______居住主题公园_______的部分别墅工程的木工支模工作,以包清工形式承包给乙方施工,经双方商定,特订立如下协议,以资共同遵守。
一、承包范围、工作内容
1、工程承包范围:按建施总说明的建筑面积计算,本工程所有图纸及联系单内及施工现场范围内的木工模板工程。
2、工作内容包括:场内操作棚搭拆、场内水平、垂直运输、搭拆模板承重架[包括钢管切割(切割片由甲方负责)、模板制作、安装、加固、拆除、清理、刷隔离剂、轧头、对拉杆、螺帽、垫片的回收和修整、预留洞口(包括安装所需的预留洞口,指用木模施工的洞口)压顶梁和冠梁、小型预制件模板制作、预埋件安装工作、落手清、炸模后凸出部分的凿平,以及施工缝等处钢丝网安装等。结构完成后支模材料及附件必须经清理后吊运至地面,按甲方指定的地点分类堆放整齐。场地上的木工班作业垃圾如木屑、碎板条、块等由木工班及时清理吊运至甲方指定的地点。当场地清理时各方的垃圾或施工材料混放时,乙方不得找任何借口推脱不先清理,若额外产生点工,按合同点工处理。
3、乙方必须在_______按合同要求人数进入甲方指定的场所正常开工。
二、单价
根据以上工作内容和达到合同要求的工程质量,按工程建筑面积联排L11#、L12#、L13#别墅每平方米45 元,独立、双拼别墅每平方米48 元计算。此单价还包括支模所需的铁丝、铁钉、锯片等辅助材料的费用,以及本协议内所确定的其他费用;如建设单位或因特殊情况而工程停建时价格不变,工程量按实际完成部位结算。
三、质量要求
1、乙方必须按图纸和国家规范标准施工,确保本工程目测、实测在结构验收时一次性达到优良的质量要求,并且实测实量符合施工规范和设计要求。
2、施工前,必须上报管理人员名单,支模施工方案及质量保证措施,组织精干的场指挥人员,精心施工,确保甲方下达的指标按期完成。
3、砼浇捣时必须在木工班管理人员的带领下有专人值班,跟随浇捣班,不得随便离开,否则发现一次,罚款200 元。由于支模引起砼变形或炸模现象而返工的损失均由乙方承担,并按每处500--20__ 元进行罚款。
4、乙方保证砼接缝平滑无明显漏浆现象,主要部位如柱和梁交接处、楼梯施工缝、楼梯处剪力墙上下层接缝、电梯井内侧上下层接缝、地下室外墙内外侧接缝、楼板、梁施工缝接缝、楼梯平台角柱、栏板与楼板外侧接缝、地下室外墙与外柱接缝等均用泡沫胶条或其他可代用材料处理。墙、板模板接缝整齐、预留洞口垂直平整无炸模现象、梁底处阳角、柱阳角、预留洞阳角等无炸模现象、构造柱与砖接槎整齐,接槎处嵌泡沫胶条,柱子一次性定形部位的模板按缝不能超出2毫米,水平模板接缝不能超出1.5毫米。
四、安全生产、文明施工
1、乙方必须严格执行安全生产的操作规程,遵守安全生产六大纪律、十项安全技术措施,牢记安全生产“十个不准”,坚持“安全第一,预防为主”的`方针,实行“安全标准化”示范工程管理,杜绝安全事故的发生。
2、开工时新工人进场前均作安全教育,完成甲方所发的安全技术交底资料及考试卷,并登记好安全技术教育者名单,上报给甲方。
3、乙方必须设专职安全员一名,负责安全生产、文明施工,并对全部工人进行安全生产技术交底。自工班长、安全员定期召开安全生产、文明施工会议,并作会议记录,呈报甲方。设专职文明施工管理人员一名,负责后勤,配合项目部的文明施工管理工作。
4、坚持文明施工,及时做好“落手清”工作,搞好宿舍及包干区范围清洁卫生。不随地大小便,寝室内不准烧电饭锅、热得快、电炉等用电量较大的电器。未经项目部同意,不得私自开火,违者按有关条例予以处罚。
5、若发生工伤等安全事故,经调查后,属乙方原因造成的,由乙方承担—切经济与法律责任;如属双方责任,医药费在1000 元以下,不予报销;1000 元以上酌情处理。
6、在现场作业层,禁止放置木工锯机进行现场切割加工,如确因施工需要必须经甲方批准同意,并办理好安全、消防等手续。
五、工程进度
1、乙方应根据施工实际情况,配备足够的管理和操作人员,进行昼夜分班施工,在高峰期必须保证施工人员有30人以上,管理人员有1人以上。
2、乙方应确保项目部编制的总进度网络及进度计划,在规定的期限内完成,以便和其他工种衔接。服从项目部根据工程进度需要按各部位划分的施工进度要求通知单组织施工,并无条件接受通知单要求的奖罚措施。
3、如因工程需要必须保证雨天、节假日、夜间正常施工。
4、在主体施工中,专门落实1名施工人员配合项目部放样及复核工作。
六、综合治理
1、遵守项目部各项规章制度(具体另附),创文明建筑工地,做文明建筑工人,与项目部签订有关消防、安全,综合治理等责任书,积极开展劳动竞赛活动,争创模范班组。
2、新别墅主体木工模板工程承包合同提要:乙方承包后,不得借故价格高低、施工困难等原因而中途终止合同,否则罚没保证金和工程余款。如工人进场必须具备汁划生育证明、外出劳务址明、有效身份证及准备五张一寸彩色近照,甲方配合做好暂住证就业证等,费用由乙方自负,未经项目部同意,不准带家属孩子住工地,违者按有关条例予以处罚。
3、乙方招收劳务人员,必须严格按江西省有关法规规定、政策接受政府所属部门及街道组织的监督、检查。
七、机械设备、劳保用品、其他机械用具及零星点工
1、木工工程所需的机械没备,木工锯机、平板压刨机、工具均由乙方自理,如属甲方提供部分设备,在使用过程中的配中的配件更换由乙方负责.保证所有机具能符合安全规范,可以正常使用。
2、劳保用品(包括雨衣、手套)由乙方自负。
3、轧头损耗按2%、山形卡损耗按3%计,小于或超过上述损耗数,按工班工程量分摊以市场价奖罚。
4、本工程所需要而不属承包范围的木工工人工资,按每小时4 元计算,不作调整。乙方必须服从从项目部统一调派,不得因工资高低或其他借口而拒绝作业。
八、付款办法
每月工资发放,因本工程属于低层,需用时间短,故乙方进场后一个月凭在甲方项目部办理的有效工卡作为领取生活费的凭证,500 元每人每月,在结构主体验收后付至80%,(但前提是必须做好做完,乙方在本工程中的所有事务后),如乙方需中途借款,由工班长向所在栋号的施工员书面申请,栋号施工员签字后报请项目经理批准。再到项目部财务人员处领取。剩余款在幢号工程竣工验收后45天内付清。
九、奖罚措施
1、质量奖罚:若乙方不能遵守合同内的各项质量要求,造成中间结构验收的目测,实测、实量等检验项目达不到结构验收质量要求的,除扣本合同余留款作罚金外,并承担返工所引起的一切费用。
2、为保证工程质量,乙方必须及时清理楼板、隔离剂等,如不执行,则按每平方罚0.5 元,当月执行。
3、工期奖罚:凡乙方不能完成由项目部编制的工程总施工网络计划的,除赔偿其他工班的误工费外,还需承担每天500 元的罚款。
4、乙方不能随意锯短;大板小用、模板打洞,发生该类情况时,乙方赔偿甲方的一切损失;如确需要锯短、小用、打洞时必须先经过甲方同意后方可实施,否则,处以罚款300 元/次。
5、乙方的质量不符合技术交底或企业、国家标准时,甲方管理人员有权根据情节轻重进行罚款;造成返工等损失时,加倍赔偿甲方损失。
6、其他奖罚:根据项目部的各项制度或会议纪要、双方承诺等执行。
十、其他
1、乙方承包后,不得借故价格高低、施工困难等原因而中途终止合同,否则罚没保证金和工程余款。如确因乙方施工质量与进度达不到甲方要求,甲方有权终止合同。
2、乙方必须遵守工地各项制度、条令,严格服从甲方的统一调遣、指挥,时刻维护企业与工程的信誉,对违反者而造成经济损失的,全部由乙方承担赔偿责任。
3、乙方落实专门施工员,未经甲方同意不能随意调换。
4、乙方负责急用材料卸车工作,甲方不承担费用。
5、乙方应教育职工在施工时做好其他工班的成品保护工作,如已浇捣的混凝土等,若在混凝土表面有乙方工作人员踩留脚印的每只罚10 元,在当月执行。
十一、协议生效后,如乙方以各种理由中途退场,则甲方有权按乙方已完成的总工程量的70%给乙方结算,乙方不得有异议。
十二、本工程木工班施工人员需办理政府规定的各项应由班组承担的手续费用诸如参加养老保险的费用,应由乙方承担;所有对外办理的证件如暂住证等费用匀由乙方自行承担。
十三、未尽事宜双方协商处理。
十四、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,经签字盖章或手印后生效,具有法律效力。
十五、项目部的职工文明守则、就餐制度、项目部治安处罚管理条例、项目部全员规范责任制、施工现场安全生产管理制度、安全生产管理处罚条例、消防防火管理责任书、消防安全管理制度、动用明火及危险品规章制度、消防安全管理奖罚条例,各班组落手清检查考核制度,班组长责任制、安全管理责任书等作为本协议的附件。
甲方:_______(签字盖章)乙方:_______(签字盖章)
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
发包方:______________(以下简称“甲方”)
承包方:______________(以下简称“乙方”)
依照《中华人民共和国民法典合同编》、《建筑装饰装修管理规定》、《住宅室内装饰装修管理办法》及有关法律、法规规定,就本项装修工程有关事项,经双方协商达成如下合同,以昭信守:
第一条工程概况
1、工程名称:________办公室装修工程
2、工程地址:______________________。
3、面积:约______平方米
4、承包方式:包工包料.
第二条合同工期
工期自______年______月______日至______年______月______日
第三条审批和资质
1、乙方在此向甲方保证,其具备必要的装修资质和其他资质,本合同项下甲方发包给乙方的工程均没有超出乙方资质证书规定的范围。
第四条工程价款及付款方式
1、本合同总工程价款为人民币:______万元
2、付款方式:
(1)乙方报批的施工图纸经甲方书面同意后3天内付首期工程款,即付总工程价款的______ %;
(2)经双方书面确认工程施工到总工程量______%时或______月______日前(以后到的时间为准),再付总工程价款的______%;
(3)竣工验收决算后,除保留______万元保修金外,其余工程款一次性付清(竣工日期以甲方的验收确认单为准);
(4)由于甲方要求设计变更或修改等而引起的工程量的增减时,须由乙方编制工程变更单,经甲方审核确认后在竣工验收决算时予以调整;
(5)工程项目及价款明细详见装修概算书;
(6)以甲方签字确认的施工图为准,施工图内项目增减不做变更。
第五条工程质量要求
1、乙方严格按照经甲方提供或确认的施工图纸进行施工,随时接受甲方代表或委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件。同时施工严格按照国家规范进行,施工满足设计要求,质量达到工程建设强制性标准、其他技术标准以及本合同的规定。
2、工程以包工包料的方式进行,材料按预算品牌或甲方指定采购,因甲方事后书面变更材料而造成的差价应按实增减,装修材料应当符合国家和装修地的有关标准,禁止使用不符合国家和装修地有关标准的建筑装修装饰材料和设备。
3、乙方保证按照图纸施工,不擅自改变设计图纸。
4、施工中,甲方如另有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应书面确认,增加的费用,应另签订补充合同或施工更改联系单。
风险告知:装修过程中,很容易有增减项目,比如多做个柜子,多改几米水电路等等。这些都要在完工的时候交纳费用的。那么这些项目的单价究竟应该是多少呢?如果等到已经开工后,那这可能就是设计说了算了。所以如果有可能,最好能复印一份装修公司的最初给您看的完整报价单,以免在签订合同或是增减项目时,装修公司偷梁换柱,改换价格。还要注意一点,最后结算费用的时候,你应该支付的增减费用,都应该是在该项目施工前,由您签字认可的,如果是您没有签字认可的,您一概可以不支付相应的费用。
甲方:________
乙方:________
日期:
甲方:(身份证号码:)
乙方:(以下简称乙方)
甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则,就通辽市开鲁县xx项目,经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议:
一、甲方义务与责任
1、本着对通辽市开鲁县xx项目的人脉及项目充分了解,为乙方提供真实的信息,协助乙方对通辽市开鲁县xx项目的合同签订给予配合把关。
2、确保项目的真实性,并协调业主与乙方签订项目的施工合同。
二、乙方义务与责任
1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。
2、本着甲方对工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信心,为甲方负责提供真实有效的资料及施工中资金和施工实力,劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人,不能指定第三方(指另外的接洽人)为协调负责人。
三、报酬支付
1、在甲方帮助乙方取得这一项工程施工承包权后,乙方向甲方支付劳动报酬总工程费6 %。
2、本项目施工合同签订后三天内,甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方。
四、违约责任
(一)甲方违约责任
1、本合同签订后,在乙方未违约的情况下,甲方不得以本项目)(以下简称甲方
再接受任何的第三方服务(承建商)。
2、本协议签订后,若甲方就此项目给予另外的施工队伍施工,视甲方违约赔偿乙方违约金5万元。
3、若乙方拒绝配合甲方的工作,甲方有权另行寻求其他合作者。
(二)乙方违约责任
1、在本合同签订后,乙方越过甲方与中介方完成交易(包括直接或间接),视为甲方完成工作,乙方需支付甲方本合同的第三条的
第1款所约定的劳务报酬,甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。
2、本协议签订后,若乙方就此项目与第三方(另外的接洽人)接洽,视乙方违约赔偿甲方违约金50万元。
五、保密
在本次服务项目中,甲、乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务,未经许可不得擅自披露或使用。
本合同一式三份,甲、乙双方、见证人各执一份。
如甲方提出的协议合同乙方没有意见,双方签字当日生效。
甲方:
见证人:
乙方:
一、工程概况
工程名称:
私人住宅。
工程地点:
合作社,甲方原有住宅院内。
工程内容:设计图以内的所有建筑工程。
建筑面积:共148、8平方米。
二、工程承包范围承包范围:包工不包料。
三、合同工期开工日期:年xx月xx日(农历xx月初一)。 竣工日期:年xx月xx日(农历xx月初六)。 合同工期总日历天数102天。
四、合同价款工价为每平方米180元,建筑总面积148、8平方米,合同总价款为人民币26780元。 付款方式:由甲方分四次付清合同总价款。
第一次在基础工程完工后由甲方付给乙方合同总价款的30%,即8000元;
第二次在主体工程完工后,由甲方付给乙方合同总价款的30%,即8000元;
第三次在工程全面竣工后由甲方付给乙方合同总价款的30%,即8000元;剩余10%(即2780元)作为质量保证金,在工程交工x年后如无重大质量问题,由甲方全部付给乙方。
五、质量标准工程质量标准:按图施工,确保工程质量。
六、甲乙双方的权利及义务
1、甲方的权利及义务:
(1)甲方应向乙方提供“三通一平”。
(2)按期付款。
(3)及时向乙方提供所需要的各种材料。
(4)在工程开工前向乙方提供设计图纸2套。
(5)在施工过程中,如发现存在质量问题或私自变更设计图纸的现象,甲方有权要求乙方返工。
2、乙方的权利及义务:
(1)按图施工。在施工过程中如需对原设计作出更改,需经甲方同意后方可修改。
(2)保证工程质量。
(3)保证工期,按时交工。
(4)在施工过程中,需要哪些材料,乙方应提前2—3天告知甲方,以便及时购置。乙方应本着节约的原则,不得浪费材料。
(5)在每一项分项工程完工后,乙方应征得甲方验收同意后方可进行下一道工序。
(6)乙方应重视安全生产,一切安全责任均由乙方自行承担。
七、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。
八、本合同自甲乙双方签字之日起生效。
九、本合同一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方:
乙方:法定代表人
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》和建设部《建筑装饰修管理条例规定》结合本工程具体情况,双方达成如下协义
第一条工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、工期工作日
本工程自x年x月x日开工,于x年x月x日竣工
第二条承包项目
1、2个衣柜:(其中推拉门限240/平方)
2、鞋柜
3、厨房隔断
4、厨柜门、一面吊顶
5、厨房卫生间PVC扣顶
6、电视柜、电视背景墙
7、客厅、餐厅局部吊顶
8、全屋双飞粉、墙漆
注:所用材料①夹心板为帝森元福E1级
②九厘板(帝森元福E1级)
③石膏板(泰山五星)
④油漆(鸿昌牌)
⑤墙漆(鸿昌牌大桶)
第三条关于工期约定
1、因甲方原因未按约定完成工作,影响工期:工期顺延。
2、因乙方原因未按约定完成施工,按延误工期50/天计算赔偿。
3、因施工变更,停电及不可抗力因素影响已致停工累记8小时按一天工期相应顺延。
第四条付款方式及诀算
1、乙方木工材料进场时付x元。
2、乙方要木工工程进度一半时付。
3、乙方木工完工,油漆进场付。
4、双飞粉进场付x元。
5、竣工验收完工后三个工作日内甲方向乙方付合总金额及余款
第五条违约责任
1、合同生效后任何一方解除合同应及时通知对方办理合同中止协义,并向对方支付工程预算总价的10%违约金。
第六条其他条款
1、工程施工中甲方需修改方案增加项目,必须提前三天或项目未下料前与乙方联系,经双方同意后乙方予以安排施工,增加项目的金额在油漆之前付清。
2、工程合同生效后甲、乙双方均不得借故减少合同装修项目。如遇特殊情况双方必须同意认可。违约方承担变更项目300元作为损失赔偿给对方。
3、本工程完工验收前三日由乙方能知甲方按时给收,不得借故拖延。因不能按时验收,超过约定时间,则本工程视为合格双方不再验收
4、本合同一式二份与合同正本具有同等效力,双方签字之日起生效。
甲方签名:
电话手机:
x年x月x日
乙方签名:
电话手机:
x年x月x日
甲方(发包单位):________
乙方(承包单位):________
因甲方需对新设供热所的办公场所进行基本的装饰装修,经甲乙双方共同协商,决定由乙方负责完成该工程,为了明确责任,确保施工的安全、质量和进度,特订立以下条款,供双方共同遵照执行。
一、工程内容:
部分区域进行装饰装修。
二、工程结算价及付款方式:
按照《20xx年太原市修缮安装工程预算定额》与《20xx年山西省统一安装工程预算定额》不计取其他费用,只取8%的税金和管理费,现场签证以实结算,工程完工并验收合格后一次性付清。
三、工程期限:
从________年________月________日至________年________月________日。如乙方未按期完工,推迟一天扣除工程款1000元。
四、承包方式:
由乙方包工包料。
五、工程质量:
1、乙方必须按照国家现行的工程质量技术标准、规范进行施工。
2、凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的,由乙方承担违约责任。
六、工程验收:
工程全部竣工后,由甲方组织进行验收,不合格工程不予验收。
七、施工安全:
乙方是安全施工第一责任人,在施工中要做到文明施工,安全施工。施工过程中发生的一切安全事故均由乙方自行承担。
八、本合同未明确之处,按有关规定协商解决。
本合同一式四份,具有同等法律效力。
甲方:________乙方:________
________年________月________日________年________月________日
发包人(以下简称甲方)__________
承包人(以下简称乙方)__________
经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行,
一、承包项目:
本工作项目地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式:
包挖、包运、平整,不得转包。
三、承包价格:
开挖、运输土方元/m3(石砂)。
四、工期要求:
按图纸要求尺寸进行开挖,自月日开始施工,在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求:
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求:
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工作项目施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式:
采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工作项目款,。 ·店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同
八、仲裁与调解:
如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得反悔。本协议书一式两份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工作项目款结清后自然失效。
单位工作项目负责人(甲方):____________承包班组长(乙方):______________
发包单位:项目部(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于双方就单项工程劳务承包协商达成一致,订定本合同。
一、工程情况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:本工程为结构,层,建筑面积为平方米。
二、承包方式及范围:
本工程包工不包料(包下列辅材),并按照要求自备工具。
辅材:包括铁钉、铁丝、马钉、蝴蝶扣、螺杆、螺帽、步步紧、抱箍、扫把、灰桶、贴(嵌)缝及补洞材料、安全帽、安全带、手套、雨衣、雨靴等劳保用品。自备工具:包括电锯、电钻、钻花、撬棍、切割机等配电缆线、开关、插座的手持电动工具及其它必备的木工工具。所分包的单项工程包括整栋房屋的所有工程的制作(含改模)、安装、拆除、清洗、刷隔离剂、材料归堆、分中标高、预埋柱拉筋及搭设支撑架等。
三、承包单价、结算付款方式:
(一)本工程承包单价,工程按面积计算,单价为元/㎡。此价格包含劳保费、差旅费、夜餐费、加班费、住宿费、社保费、节假日双休日工资及完成生产任务所必须加班的加班费等。鉴于此工程地下室材料需从里面要从里面搬出,因此地下室按展开面积元/m2计算;通丝螺杆、螺帽、蝴蝶扣等一律按建筑面积元/m2计算。
(二)付款方式:每月预支一次,按当月实际完成工程量付款%,单项工程全部完成后,办好结算手续后,余款在一个月内一次性付清。工资预支由项目部来控制。凡超支部分由项目经理负责。
(三)每月发放工资前,乙方必须提供在岗人员花名册一份,以便在甲方监督下,乙方将甲方结算的工资按时如实支付给班组员工,不得任意卡扣,更不能卷走,否则甲方有权直接向乙方员工支付工资,因此造成的矛盾和损失甲方概不负责。
四、质量标准:
(一)乙方必须严格按照国家现行的《建筑工程安装工程施工及验收规范》和公司工程质量要求来施工,所有工序合格率达到90%(评定时以公司质安部每月的实测检查记录为准)。凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工的所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时,甲方有权指令相关班组协助其返工,返工费用由乙方承担并对乙方罚款元/次。以确保工程质量达到优良,创出东建品牌。
(二)在施工中,出现走模、胀模等现象,凡动用石工凿除梁板砼所发生的人工工资,一律由乙方负责。并处罚款元/次。如造成较大质量事故除追究乙方责任外,另按损失程度给予赔偿。
(三)严格执行质量“三检”制度,每道工序完成后,乙方首先进行自检、互检、交接检并做好记录,合格后方可要求甲方质检员进行验收。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员验收,罚款元/次。
(四)甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见,乙方必须及时整改,对拒不执行整改意见或整改不及时、整改后仍达不到质量要求的,罚款元/次。
(五)对乙方施工过程中质量达不到规范要求,乙方不得以任何理由推卸责任。中途对因人员不能保证质量、进度要求经书面通知后7天内仍不能达标则视为恶意怠工,甲方可处以乙方承包总价最高5%的处罚直至要求乙方退场,对所已完成工程量待退场后才能进行结算。
(六)单价中,按展开面积抽出1元作为质量奖金,没有达到东建品牌的结帐时奖金不给,达到公司标准,1元质量奖金照给。
五、工期:
(一)乙方必须按照甲方规定的工程进度、时间完成生产任务(规定工期天)。按甲方制定的进度计划,每提前一天奖励_____元,每延期一天罚款________元。
(二)下列情况经甲方项目经理确认后工期相应顺延。
1、重大设计变更、方案调整;
2、非正常停水、停电8小时以上;
3、因甲方原因引起的停工8小时以上;
4、不可抗拒的自然灾害。
六、安全施工与文明生产:
(一)乙方施工人员进入甲方施工现场后,每个施工人员必须与项目部签订安全文明生产合同书,造册登记,交项目部保管。
(二)乙方负责人必须每天抓好班组的安全工作,必须每天开好班前安全教育会并有记录可查。严格遵守国家和地方颁布的安全操作规程,认真执行公司、项目部关于施工过程的安全技术交底,正确使用安全帽、安全带、安全网等安全器材。
(三)乙方组织进场的施工人员必须身体健康,并做好新进工人安全教育。在施工现场,首先要有安全第一的思想,在施工现场发现有不安全隐患,包括电路电线,架子架板,首先停止施工,立即通知项目经理,由项目经理处理后再行施工。
(四)乙方施工人员在施工现场使用机械操作时,要派专人操作,特别是手提式切割机,只限锯竹胶板,任何人不得用来锯木方、木板、木条,违者罚乙方_______元/人次,凡违反安全操作规程及野蛮施工所发生的安全事故,由乙方负全部责任。
(五)乙方在施工过程中,必须搞好现场文明生产,所有材料要分类堆码好,每次拆除后,要认真清洗干净,并刷好隔离剂,否则扣除清洗费用,如项目部另派人码堆,计每个工日_____元,从结帐中扣除。
(六)工完场清,如拆下的、木方上的钉子造成人员受伤,其医疗的一切费用及损失由乙方负责。
(七)乙方必须遵守安全操作规程,加强自我保护意识,杜绝死亡和重伤事故,如施工中,乙方违反安全操作规程发生的一切安全事故及引起的经济损失均由乙方负全部责任。(乙方施工人员,凡发生安全事故的费用,每次在3000元以内由乙方全额支付,3000元以上至元以内乙方负责30%)整个施工过程中乙方没有发生安全事故,项目另奖给乙方元。
七、原材料爱惜与节约:
(一)的设计与制作,材料计划必须经木工厂审核确定为准。按计划制作,如发现超计划加工,按不爱惜原材料处理,超出部分按实际价值由乙方赔偿,费用从当月工资中扣除。
(二)乙方在施工过程中,必须认真爱惜甲方原材料,余料回收利用,任何人都不得任意大材小用,长材短用,一经发现查出,按实际价值由乙方赔偿。费用从当月工资中扣除。
(三)因工程情况特殊时,需要变更设计,应事先请示木工厂到工地现场协商处理。如擅自更改,造成材料大量浪费,追究乙方责任,并上报公司,按材料损失价值由乙方赔偿。费用从当月工资中扣除。
(四)乙方在施工过程中,材料每天都要清理归堆,不允许工地四周到处是。严禁材料用来铺路、垫路当铁板用、竹胶板当床板用,发现以上情况,第一次以教育为主,第二次以罚款来处理。
(五)材料管理按公司20____年工程施工现场管理制度执行,结算时,项目部、木工厂根据工程量大小预扣材料承包款元,待材料结算后按损耗多退少补。
八、甲方责任与权利:
(一)负责向乙方进行设计施工图交底及公司各项管理制度交底工作,负责施工过程中的安全、质量、技术、进度的检查、监控。
(二)检查质量和安全,负责指导乙方施工放线、测水平、检查轴线尺寸等,并将水准点和坐标控制点提供给乙方。
(三)将施工所需用水、用电提供给乙方,并保证施工的需要。
(四)在图纸绘审后,提供图纸壹套。
(五)施工过程中,乙方不得以任何理由、借口故意刁难或以工价低停工不做,一旦出现上述行为,甲方有权解除本合同,另择劳务队伍,由此造成的损失由乙方负责,并向甲方支付工资总额的%的违约金。对所做的工程量待退场后再进行结算。
九、乙方责任与权利:
(一)遵守国家的法律法规,遵守公司、工地及木工厂的各项规章制度。严格按照国家现行施工验收规范质量标准施工,服从甲方施工技术人员的指挥。施工过程中乙方必须无条件接受建设、甲方、质监、安监、监理等部门的质量安全管理要求。
(二)严格按施工图、图纸会审记录、设计变更、施工规范进行施工,不得偷工减料,否则造成的一切经济损失全部由乙方负责。
(三)组建优秀的施工队伍进场,组织施工人员做好文明施工和安全施工工作,乙方对单项工程文明施工和安全施工负全部责任。
(四)施工人员住宿费自理,因加班需要住工地的,甲方只提供基本照明、风扇和手机充电电源,严禁使用大功率用电器(如电炉、电饭煲、热得快等)。
(五)施工人员要爱护工地公物,不得有损坏偷盗工地财物,如发现有损坏公物者,照价赔偿,偷盗行为者按所盗物资十倍赔偿,情节严重者送到公安机关处理。
十、违约责任与合同解除:
(一)乙方不得将本合同再行转让或分包,如发生转包行为,甲方将扣留乙方已完工程总额的10%,作为违约金,并撤回其合同。
(二)乙方施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方终止合同,造成返工的,乙方应予以赔偿。
(三)甲方不按约定核实乙方工程量或不按约定支付工资的或尾款的,应按乙方同期相银行贷款利率向乙方支付拖欠工资的利息。
(四)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方相甲方付总工程款10%的违约金。
(五)本合同签订生效后,不经双方协商同意,甲乙任何乙方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同,应由乙方赔偿甲方影响施工计划安排造成的损失。如因不可抗力致使本工程无法履行,或因建设方造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。
十一、其它条款:
(一)上述未尽事宜,甲乙双方协商解决。
(二)双方约定其他的事项:
十二、合同终止
(一)双方履行完合同全部义务,劳务价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格率达90%以上,本合同自行终止。
(二)本合同一式四份,具有同等效力,由甲、乙双方各执一份,公司劳动人事部、木工厂各执一份备案。本合同从签字起既生效。
甲方(章)乙方(章)
代表人:代表人:
签订时间:
____年___月____日签订时间:____年___月____日
订立合同双方:
建设单位:______,以下简称甲方;
拆迁户(单位):______市(县)______区(镇)______街(路)______号房主(代表人)______,以下简称乙方。
根据相关______建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房___幢___间,共___平方米(原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交由甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付由乙方拆除费)。甲方负责于___年___月___日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨由相应的投资、材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)___平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积就按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况由予适当照顾)。
第二条乙方应于___年___月___日以前搬往甲方安置的.住房或者周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后___日内一次付由乙方搬迁费___元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况由予补助:
1.乙方自行找房周转,每人每月补助___元;
2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助___元;
3.乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助___元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。
第四条甲方安置乙方的住房位于___,共___套___间,___层___号,配有___等装备。
第五条乙方家庭的全部成员(18岁以上者)___等___人一致签字同意___作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其它文件上签字。甲方付由乙方的各项费用,一律由乙方代表人___领龋甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等,一律不负责任。
第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的___%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨由报应的投资、材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付___元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次由乙方安置住房,应向乙方偿付___元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金___元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。
第七条其它:______。
本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式___份,交___市(县)房地产管理局、建设银行、建委、计委___等单位各留存一份。
建设单位(甲方):______(公章)
地址:______
代表人:______
电话:______
银行帐户:______
拆迁户(乙方)代表人:______(盖章)
家庭18岁以上成员:______(盖章或签名)
地址:______
(乙方如系单位,则应有单位公章、地址、代表人、电话、银行帐户)
___年___月___日订
甲方:_________
乙方:_________
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,甲方将“_________办公大楼布线工程”(工程地址:_________)项目委托给乙方设计、安装、调试及维护。经甲、乙双方协商,达成如下协议:
第一条 工程范围
综合布线系统:按所附清单提供设备及材料,并完成98个信息点(其中数据点65个,语音点34个)的安装、调试;工程完工后提供所有信息点的测试数据报告。
网络系统:按所附清单提供设备及材料,并负责所有交换机的安装、调试。
所有工程施工按照“_________办公大楼布线方案”(以下简称“方案”执行)。
第二条 工程承包方式
工程承包方式采取包工包料,工程涉及的所有材料、设备数量按照“方案”执行,详见“方案”及合同附件。
第三条 工程总造价及付款方式
1、工程总造价
工程总造价为:¥元整(大写:_________)。
注:以上价格组成详见附件
合同价款的调整:当工程项目内容、范围发生变更,涉及材料设备数量发生变更时,合同价款调整由甲乙双方代表人共同商定。
2、付款方式
① 工程验收合格后,甲方应在5日内将合同金额的97%,即_________元整(大写:_________)一次性付清给乙方。
② 工程质保金为合同金额的3%,即$$$;工程质保金在工程验收合格之日起满一年后付清给乙方。
注:工程款项均以银行转帐的方式支付。
第四条 工程工期
1、合同生效之日起_________日内,乙方项目经理进场确定具体的施工图纸及施工方案(由乙方负责制作),并指定现场督导工程师。施工图纸及方案经甲乙双方项目负责人签字(盖章)确认后方可实施。
2、工程开工日期为:_________
3、若确需对“设计方案”做改动,由双方项目负责人确认后方可实施。
4、如因甲方原因使工程未能按时进行,乙方有权以书面形式向甲方提出延期申请,经甲方核实并签字(盖章)确认后乙方可将工期顺延。
5、甲方因故停止施工时,应及时以书面形式通知乙方并确定再开工日期,可恢复施工时同样以书面形式通知乙方,工期相应顺延;如无法确定再开工日期时,甲方需按工程已完成量向乙方结算相应工程进度款。
6、乙方应在_________前完成工程的实施,并向甲方提交工程竣工报告。
第五条 工程验收
乙方竣工后3日内,向甲方提出书面验收申请并提供完整的竣工资料(工程竣工报告、设备材料验收记录、工程结算书等)和工程竣工图纸壹套;
1、甲方在收到乙方验收申请及相关资料之日起90天内审计完毕,并组织有关人员进行验收,逾期不验收则视为验收合格;
验收标准按“_________办公大楼布线方案”,以及《电子计算机机房设计规范》(gb50174-93)、《计算站场地技术条件》(gb2887-)等有关国家标准的要求执行;
2、验收通过后由乙方出具验收报告,甲乙双方项目负责人在验收报告上签字(盖章)。
第六条 双方责任
甲方责任:
1、按合同要求支付工程款;
2、协调有关部门给乙方提供材料存放场所;
3、协调有关部门给乙方提供施工过程中所需的水、电;
4、在工程施工过程中协助乙方协调与土建施工单位的关系,以保证工程的顺利实施;
5、工程验收合格后,系统的保护由甲方负责,所有人为不当操作造成的损失由甲方承担;
6、甲方指派_________协助乙方在该项目施工过程中的工作,负责工程施工过程中掩埋工程的验收、设备材料的清点验收、工程签证单等单据、凭证的签字确认,当_________不在时由_________代签。
乙方责任:
1、合同生效后,_________日内进场确定施工方案;
2、工程涉及的材料、设备保证提供原厂优质产品;
3、按质按量按期完成施工内容;
4、在施工期间,必须遵守工地的安全文明施工规程,并听从甲方现场主管人员的合理性安排,若因违反上述规定而造成的经济损失及后果,将由乙方自行承担;
5、整个布线系统工程提供5年保用期,工程涉及的设备的保修期详见《附件》中的“售后”说明,但人为不当操作及不可抗力造成的损害不在质量保证范围内;
6、响应服务时间在2小时以内,需现场解决的故障保证在24小时内到现场解决问题(法定休息日除外);
7、编写工程竣工、验收及管理文档,提供实际的网线布线图和每一个信息点、语音点的fulke书面测试报告。
第七条 违约责任
1、如乙方不能在合同规定时间内完工,每延期误一天乙方应按合同总价的千分之一向甲方偿付违约金。
2、如甲方未按合同约定支付工程款,每逾期一天甲方应按应付金额的千分之一向乙方偿付滞纳金。
3、如果由于甲方原因或不可抗拒力造成工期延误,工期顺延。
4、甲乙双方有义务对合同中涉及所有内容保密,若未经对方同意,擅自泄漏合同有关内容给第三方,应承担因此造成的对方的损失。
5、如因某方违反本合同造成对方损失,按《中华人民共和国合同法》的有关条款进行处理。
6、如本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。
第八条 其它
本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,经双方签字(盖章)后起生效。
甲方:_________ 乙方:_________
法人代表或授权代理人:_________ 法人代表或授权代理人:_________
________年________月________日________年________月________日
甲方:
乙方:
甲方将位于学校园内幼儿园,图书阅览室(五间)的小型维修工程承包给乙方,经双方同意该项工程承包事宜达成如下协议。
一、承包方式为乙方包工包料,并自行解决施工所需要的设备等。乙方在施工中全程对施工安全负全部责任,甲方负责提供水,电,场地等。施工中乙方因管理不善造成施工人员以外的第三者人身财务损失,乙方负全部责任,与甲方无关。
二、此项工程为甲方幼儿园,图书阅览室(五间)铺地板砖,换顶棚刮腻子。该项工程总造价为50300元(详见工程预算书)。
三、施工要求:
1、工期:从20xx年5月18日至20xx年7月18日
2、乙方要按甲方的施工要求保证施工质量。维修结束后,由甲方邀请主管部门项目办按施工要求验收。
四、付款方式:由乙方垫资,甲方分期付款。
五、本合同由甲乙双方文本上签字或盖章之日起生效。合同一式三份,甲乙双方各执一份,主管部门一份。
甲方签字(盖章):
乙方签字:
甲方:(发包方)____________
乙方:(承包方)____________
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况
1、工程地点:____________
2、工程工期:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,共计_____日。
3、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条、施工总体要求
确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范,事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合,要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。
第三条、承包方式及承包范围
1、承包方式:包工
2、承包内容和范围:
(1)本工程强电、给排水预埋工程;
(2)本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;
(3)避雷针焊接和预埋;
(4)临时设施的水电。
第四条、计价与付款
1、计价方式:按建筑面积________元/㎡包干价计算。
2、计价内容:人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等,甲方除包干价外不再承担其他任何费用。
3、付款方式:开工日期起,按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元,余款在完工并验收合格后30日内付清。
第五条、工程质量及验收
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第六条、乙方的义务和责任
1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理,工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要,对不服从生产指挥,屡教不改的甲方有权清退出场。
2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备,由于安装质量原因须返工项目,承担工料损失费用,且不延长工期。
3、每完成一道施工工序后,甲方进行检验,若达不到合同质量要求标准,乙方应立即整改,如限期内拒不整改或中途退场,甲方有权另外安排施工,返工人工费用按人工单价的两倍计算,返工材料费按实际发生金额计算,均从乙方工程款中扣除。
4、食宿费均由乙方自理。
5、按文明施工要求,设备、材料必须按文明工地的要求地点存放和堆码,对残留物及施工垃圾必须及时清除干净,做到工完场清,不另计费。乙方不清除时,甲方另外安排清扫,清扫费按人工费用单价的两倍计算,从乙方工程款中扣除。
6、必须按合同完成承包项目施工,无特殊原因中途退场属违约行为,必须承担所包工程30%罚款。
7、负责人必须坚守在施工岗位对所承包的项目进行全过程管理,离开工地必须向项目经理请假,并指明代理人员负责临时管理,允许后才能离开。
8、在施工中除了接受甲方管理人员和现场监理人员外,未经甲方许可,不得与建设方、监理方、设计方或质检部门建立工作关系或超越范围处理问题。
第七条、甲方的义务和责任
1、为确保施工质量,向乙方提供相应的技术图纸和技术资料,并进行技术交底,提供技术指导、服务和监督。
2、项目管理人员在施工中不得违章指挥,或强令乙方进行冒险和危害身体健康的作业。
3、负责与建设方、监理、设计及有关部门联系,协调现场施工关系。
4、按合同具体条款足额支付给劳务人员生活费,乙方不得拖欠工人生活费。
5、及时向乙方提供合格材料,保证工程施工的需要。
第八条、安全施工及文明施工
1、严格遵守规定的水电施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证施工现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第九条、违约责任
1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第十条、争议纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向____人民法院提起诉讼。
第十一条、合同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第十二条、其他约定
1、本合同未尽事宜,如有必要可根据情况另签补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式____份,甲、乙双方各执_____份,具有同等的法律效力。
3、此合同双方盖章签字生效。工程项目完工验收合格、款项付清后自行作废。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
甲方代表(签字):_____
乙方代表(签字):_____
______年_____月____日
______年_____月____日
建设单位(甲方):_______
承包单位(乙方):_______
甲方有,现委托乙方对该卖场木工工程部份进行广告装修。该工程所用的材料由甲方负责,乙方按甲方图纸进行施工(附图纸)。
一、工程名称:室内装修 木工工程
二、施工地点:_______
三、木工工程总造价:按甲乙双方签订的价格(附价格表、施工验收检准)
四、付款方式:工程完全完工并经业主和甲方项目负责人验收合格后,甲方贰拾天内支付乙方95%的工程款,余下的5%的工程款为质量保证金,甲方需于三个月后支付给乙方。
五、施工期限:从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。共_______天内完成,如因甲方改变设计方案,或甲方材料不能按时到位,工期将顺延。
六、保修:保修期为 半 年,保修期内属乙方施工质量问题,乙方需进行保修,保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责,或由甲方从质量保证金中扣回;若费用超过质量保证金,甲方有权在乙方的其他工程款中扣回。(如属人为损坏或天然灾害问题,不在保修范围之内)。
七、责任:
(1)、乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整、对上工序完工的基本验收,并作好验收交接。对接收甲方的材料时应作数量和质量的验收,验收后出现的短缺和损坏由乙方负责。另如发现乙方人员偷取甲方的材料,一经证实将以一罚十处理。
(2)、乙方未经甲方同意不能变更施工方案,否则造成的经济损失由乙方负责。
(3)、施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全,严格按照甲方的施工指引进行施工,施工期间由于乙方的原因所造成的意外损失和工伤,由乙方自行负责。
(4)、因乙方的原因未能按工期完成的,按延误天数每天扣罚总工程款的5%.
八、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。由双方签字后生效,全部工程结算后自行终止。
九、单价 室外铝塑板招牌 室内基层打底 室内铝塑板 室外铝塑板包柱
甲方:_______乙方:_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
于x年xx月xx日(简称甲方)与(简称乙方),签订第一期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即美元整。
第二期:甲方在港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即美元整;
第三期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价的10%,即美元整。
第四期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即美元整;
第五期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即美元整;
第六期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即美元整。
7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即美元整。
8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。
9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。
10.工程停工:若甲方通知乙方将工程停止,其原因又并非是乙方的责任,乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。
11.工程监护:在工程开始后,但在完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。
12.工程保险:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好x年。
13.附加条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到伤害,乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。
14.附件:本合同附件应视为本合同的一部分,与其他条款有同等效力。附件包括:
(1)图样;
(2)估价单。
15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款:主机的保养——乙方应在甲方验收后,提供及定期对保养服务x年,每x个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
x年xx月xx日
x年xx月xx日
签订地点:
签订地点:
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。达成协议如下:
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程规模及结构特征:
工程承包范围:
工程立项批准文号:
资金来源:
二、合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数 天。
三、质量标准
工程质量标准:
四、合同价款
币种:
合同总价(大写): 元
(小写):¥: 元
综合单价或费率:□详见承包人的投标报价书(招标工程)
□详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程)
五、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、经确认的工程报价单
5、本合同专用条款和补充条款
6、本合同通用条款
7、标准、规范及有关技术文件
8、图纸
9、工程量清单
10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件
11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要
12、工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。
六、词语定义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。
七、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照合同约定及工程师的指令进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任并履行本合同书所约定的全部义务。
八、发包人的承诺
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效
合同订立时间:年 月 日。
合同订立地点:
发包人和承包人约定双方法定代表人签字或盖章后生效,并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
发包人:(公章) 承包人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
邮政编码: 邮政编码:
鉴证意见:
鉴证机关(章)
经 办 人:
日期:
发包人:
设计人:
签订日期:
经发包人和设计人协商一致,发包人委托设计人承担唐山市___区域改造项目电力工程施工图纸的设计以及天津设计院电气图纸的对接和补充设计工作。
第一条本合同签订依据
1.1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2、国家及地方有关工程勘察设计管理的法规和规章。
1.3、唐山市___区域改造项目的批准文件。
第二条设计依据
2.1、发包人提交的文件、图纸等基础资料
2.2、设计人采用的主要技术标准:
①、项目所在地电力部门相关的规定和要求。
②、现行的《供配电系统设计规范》。
③、现行的《电力工程电缆设计规范》。
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:1、合同书;2、其它有关文件。
第四条本合同承发包主要内容和涵盖范围
4.1、该项目建筑红线范围内商业配电室电气设计、住宅变配电室的基础提资设计、室外电缆管线土建设计。
4.2、该项目范围内的变配电室低压动力供电系统设计。
4.3、制冷机组10KV动力配电系统设计。
4.4、对天津设计院电气专业变配电系统的设计图纸中未完善的或缺项的部分进行对接和补充设计。
4.5、因为各建筑的各功能分区的低压配电系统设计院已经做出设计,因此,已有设计院的设计可做为变配电室低压出线的依据。变配电低压系统应根据所需为各个单体建筑选择出线开关和出线电缆的型号规格及参数。
4.6、因该项目总体施工图审查的需要,设计院对变配电室照明、变配电室接地、变配电室火灾报警系统已经做出设计。但因变配电设备位置等不确定的原因,所以不能作为最后施工的依据。该部分由本合同设计人审核确定或重新做出设计。
第五条设计成果要求
5.1、设计文件、图纸等设计成果(含设计采用的`设备、材料、电线电缆、元器件的规格、型号、参数等)须符合现行的国家标准和规范以及供电部门的规范、规程、规定和相关要求。
5.2、设计人承诺本次设计与该项目的总体设计单位(天津设计院)的设计成果无缝对接,并对天津设计院的设计进行完善和补充,做到不留空白。
5.3、设计成果须通过工程所在地供电部门的审定并达到施工单位按图施工的深度。
第六条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
6.1、发包人于本合同签订之日起10日内提供以下6.2款所述的资料。
6.2、发包人提供天津设计院设计的该项目的全套施工图电子版(含全部专业)和电气专业的施工图纸质文件各一套。
6.3、供电方案由发包人按照供电局的要求进行审批,完成后提供给设计人作为本次设计的依据。供电方案的申办事宜设计人应无偿提供技术性配合。
第七条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
7.1、交付时间:发包方将供电部门批准的供电方案提交设计人后20日内。
7.2、交付地点:项目所在地
7.3、交付的设计文件和份数:设计人向发包人交付经供电审核部门审核通过的纸质版施工蓝图8套。
第八条双方责任和义务
8.1、发包人按本合同规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,并承担责任。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
8.2、在合同履行期间,因发包人原因解除本合同,设计人未开始设计工作的,发包人不支付违约金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付(因设计人原因发包人解除本合同的除外)。
8.3、发包人应按本合同约定的金额和日期向设计人支付费用,设计人应按约定的时间、数量和质量提供设计成果。
8.4、设计文件中选用的国家标准图、行业标准图及地方标准图由发包人自行负责。
8.5、设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、规程、规定和标准进行设计,并对提交的设计文件的质量负责。
8.6、设计人无偿对本设计提供技术支持以及对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计人应对设计文件的遗漏和错误在设计合理使用年限内负终身责任。
8.7、由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除无偿负责采取补救措施外,应按造价比例免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金。
8.8、设计人负责对接供电部门对设计文件的审核工作,并按审核意见修改或补充,直至设计文件全部审核通过。
8.9、设计人负责设计交底工作。工程开工后及时到施工现场解决有关技术问题并参加竣工验收。
8.10、设计人负责本合同涉及的设计变更以及技术洽商的确认工作。与此相关的工作发生的费用已包含在本合同价款内。
第九条设计费
9.1、设计费包干总额:人民币壹佰___拾万元整(___万元)。
9.2、设计费支付时间节点:
①、合同签订后15个工作日内,发包人向设计人支付设计费的10%作为该项目首付款,设计人开具有效发票。
②、设计文件经供电审核部门通过,发包人收到设计文件时,发包人支付至设计费总额的90%,设计人开具有效发票。
③、本设计所含内容竣工验收后七日内或上次付费15个月后七日内(以先到日期为准)付清全部设计费,设计人开具有效发票。
④、账户名:电力工程设计院
⑤、开户银行:中国银行支行
⑥、账户:
第十条争议解决
合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效及其他
11.1、设计人为本合同项目的服务至施工安装调试并验收合格结束为止。
11.2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
11.3、本合同双方签字盖章即生效,一式5份,发包人3份,设计人2份。
11.4、相关本合同内容的双方来往的传真、电报、电子文档、会议纪要等,均视为本合同的组成或补充,与本合同具有同等法律效力。
11.5、未尽事宜,经双方协商一致,再行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称(盖章):
设计人名称(盖章):
法定代表人:(签字)
法定代表(或授人:(签字)
日期:______年______月______日
日期:______年______月______日
甲方:_________
乙方:_________
甲乙双方按照《中华人民共和国经纪合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。
一、承包工程的概况:
1、工程名称:宿舍楼。
2、工程地点:_______
3、工程工期:_______年_______月_______日到_______年_______月_______日。
(注明:如工程不能在工期内完成按超期每天扣除工程全额千分之一做为超期补偿金,超过一个月未完成工程则甲方有权终止合同并按违约处理。)
二、承包内容:
1、施工中所需的工具、机器、模具、配套、内外脚手架、外排、模板等。
2、实施内容包括:放线定位、破桩头、挖基回填、装拆模、扎铁、砌墙、内外墙批荡粘贴、地面铺贴、安装瓷盆、接通大便器,清理施工垃圾等(按图纸和甲方要求施工)(不包括供水、供电、乳胶漆、门窗)另外承台、地樑、楼面搅拌费用由乙方出。
(注明:甲方要支付三千元倒水泥的费用其于有关费用都由乙方出)
3、外墙沾贴:前面贴,后面贴,左面贴,右面贴,楼地面贴地板砖房内贴地砖及墙身贴_______米高瓷砖,卫生间瓷砖贴_______米高,大厅、楼梯、走廊、都贴_______米高瓷砖。
三、施工质量:
必须达到镇规范建设标准验收,各阶段完工后到下一阶段开工前乙方必须进行保证质量检查。在整个工程中施工单位人员一定要在工地,在施工过程中每一个部位一定要熟练工人施工不得乱叫工人进场,如生手工人进场搞错一切后果由乙方负责。
四、安全责任:
安全施工,乙方按《建设工程安全生产管理》规定采取严格的安全防护措施承担全部安全事故责任和因此发生的全部费用,甲方不负担任何责任和费用。
五、工程结构:
框架结构。
六、付款方式:
房屋倒完基础和地面支付_______元,第二层支付_______元以后每一层完工支付_______元,砌砖每层支付_______元,贴好外墙支付_______元,贴好每一层地面与墙身瓷砖支付_______元,工程完工后余五千元保修金到三个月后无任何质量问题付清,其余工款装修完工后一次付清。
七、在施工期间
必须按图设计和甲方要求进行施工,甲方有权作个别位置改动,更改大甲方应补给乙方人工费,但不能收取甲方附加费。图纸如要改动个别位置,乙方必须经甲方同意后方可施工。乙方如不按图纸或甲方要求施工,搞错要返工的,返工的人工与材料费都由乙方负责。但因甲方原因引起的返工,返工的人工与材料费都由甲方负责。乙方在进入工地开工前,必须按有关部门的规定,办理与本工程有关的手续。
八、违约责任:
甲乙双方必须按合同办事,因一方违约,由违约方向对方支付工程承包价的15%做为违约金。
以上事项经甲乙双方确定签名立即生效。一式两份,甲乙双方各一份。
甲方:_______乙方:_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
发包方(以下简称甲方)
承包方(一下简称乙方)
本工程于________年____月____日议定,由乙方承建。为明确甲、乙双方在施工过程中权利和义务,促使双方互相创造条件,搞好配合工作,保证质量按期完成任务,根据《中华人民共和国建筑民法典》《建筑安装工程承包合同条例》经双方协商签订本合同以使共同遵守。
第一条工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围:
四、结构形式及建筑面积:
第二条承包方式和工程造价
一、承包方式:按甲、乙双方商定后意见及预算项目工程,包工我、包工期、包质量、包安全
二、承包金额,暂定工程造价:
第三条工期总天数(有效工期)____天
一、开工日期于________年____月____日开工,竣工日期于________年____月____日竣工。
二、竣工日期,遇到有下列情况经甲方签证,工期方可顺延
1、因遇人力不可抗拒的自然灾害造成停工。
2、工程变更。
3、其他原因。
三、物资材料凡乙方采购的物资材料要及时通知甲方,经验收合格后方可用于工程上。凡由乙方采购的物资,资料不符合要求的,而造成的损失,应由乙方负责。
四、工程支付方式工程施工队进场拨付包工,工程资____,主体一层封顶后拨____,主体合格后拨____,总体验收合格后拨____(包括材料)
五、乙方负责
1、按《施工及技术验收规范》要求进行精心施工,确保工程质量,确保工期,由乙方造成的返工,停工费用由乙方承担(包括材料)
2、按施工安全要求和文明施工要求,搞好安全和文明施工,由于自身原因造成的设备损坏和人员伤亡事故的,其费用乙方自负
3、若因乙方责任发生的人身伤亡施工员,其费用均由乙方负责。
4、乙方进场前后,运输费、机械费、人工费等由乙方负责。
5、乙方不得拖欠工人工资,若拖欠工人工资或工人上访闹事,与甲方无关。
六、因一方不履行合同,而造成的经济损失,由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。
七、在履行合同中若双方发生争议,应本着实事求是的原则,协商决定。
八、本合同一式两份,甲乙双方各1份,本合同签字之日生效,注(未尽事宜由双方协商后解决)
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
合同编号:
买 方:
卖 方:
20_ 年 1 月 9 日根据《中华人民共和国合同法》等法规,经双方协商,同意签订本合同,共同遵守。
1、采购设备内容
2、合同价格
本合同总价为人民币 捌万玖仟肆佰圆整 (含增值税发票)。
本合同总价为设备供货、安装及技术、售后服务等的全部费用,实行固定总价包干。除发生下列因数可调整合同价外,不得以任何其他理由调整任何费用。
2.1买方提出的设备变更或由卖方提出的合理化建议,经买方同意采纳方可调整。
2.2若发生不可抗力的因素造成费用增加使卖方直接损失的费用,经鉴定核准,买方酌情予以一定补偿。但属卖方可以预见、预防,而卖方预防不力所造成的损失,不予补偿。其经济损失由卖方承担。
3、设备质量及其管理
卖方保证所提供的设备是全新的且原包装未拆封的;提供的产品是完全符合合同规定的质量、规格、性能要求。买方将在现场拆封,并按厂方提供的装箱配置单验收,买方要求安装操作系统除外。
4、产品包装
为了保证设备在运输和装卸过程中的安全,产品包装应符合国家标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏,由卖方承担一切责任。
5、本合同产品严格按照厂家售后服务承诺进行质保。
6、交货时间 20_ 年 1 月 14 日
7、双方责任
7.1买方
1)按合同规定向卖方支付货款。
2)组织对设备的验收
7.2卖方
1)卖方按合同要求提供设备、安装、调试、技术指导、售后服务。
2)对设备质量问题,无条件承担责任,并在最短时间内给予处理,确保买方正常使用。
8、付款方式与结算
对于货款支付,可根据需要选择 B 种方式。
A、无预付款,卖方设备供应齐全且卖方对买方的安装调试完成后, 两日内,由买方一次向卖方支付全部货款,卖方需向买方开具销售发票。
B、采购方根据买卖双方的协议,本合同签订生效后 3 天内,买方向卖方支付合同价款 30%的设备预付款;卖方设备供应齐全且卖方对买方的安装调试完成后,买方应在2个工作日内向卖方支付合同价款的全部余款;
9、违约责任
9.1设备质量责任
1)在设备质量保证期内,凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运行过程中发现的设备质量问题,由卖方负责按照国家三包规定处理。
2)由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏,由买方负责。但卖方保证及时给予补齐和修复。
9.2违约赔偿
除不可抗力外,如卖方发生不能按期交货或提供服务,买方发生中途退货等情况,应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商,妥善解决。如协商无效,按下列规定处以罚金。
1)逾期交货
卖方逾期交货,按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金,每逾期一天,罚款千分之四。如买方不能根据合同规定日期付款,按拖欠部分总价计算向卖方赔偿违约金,每拖欠一天,罚款千分之四。
2)卖方不能交货或买方中途退货
卖方不能交货,应向买方偿付违约金。违约金按未交货部分货款的5%计算。 买方中途退货,应向卖方偿付违约金。违约金按未退货部分货款的5%计算。
3)逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价的20%,如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货,买方可考虑终止合同。
4)经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。
10、仲裁
凡有关本合同或执行本合同中发生的争端,卖、买双方应通过友好协商,妥善解决。如通过协商仍不能解决时,可依法向人民法院提起诉讼。
11、合同生效及其他
本合同一式两份,双方各执一份,同等生效。
买 方(盖章): 卖 方(盖章):
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
电 话: 电 话:
地 址: 地 址:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
日期: 日期:
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲方通过招标确定建设区块的房屋及附属物拆除工程承包给乙方施工。双方经友好协商特订立如下施工承包合同:
一、拆除范围:甲方规划的区块红线范围内的需拆除的房屋及附属物工程为准,绿化、树木由甲方所有,不属于乙方拆除范围。
二、合同金额及付款方式:建设区块拆迁房屋及附属物残值合同一次性定价金额(拆除房屋及附属物面积约30000)为人民币元整。付款方式为该合同签订时乙方一次性付清给甲方。
三、拆除期限以内拆迁办及甲方和被拆迁人签订补偿协议后及时接交、验收、迅速拆除为原则进行。乙方负责保管其拆迁的残值,丢失损坏甲方不承担其责任。
四、乙方必须保证有足够的拆迁工人及机械设备,以确保拆迁工作的顺利进行。
五、乙方须保证其或其托人始终在拆迁现场指挥拆除工作,直至拆迁工作结束。
六、乙方在拆除工作中必须全面接受甲方的指导、安排和监督,紧密配合县拆迁办及甲方拆迁工作,确保拆迁工作顺利进行。否则,甲方有权另行选择拆除公司,乙方无条件退场且残值合同款金额不予退还给乙方。
七、乙方在拆除施工中必须严格执行拆除施工操作规范,加强施工现场安全管理,保护好一切公共设施及线路(线路包括通信、自来水、电、有线电视等及绿化、树木)。乙方在拆除施工过程中发生的一切责任及安全事故,由乙方自行承担其责任和损失,甲方不承担任何责任和补偿。
八、在强制拆迁房屋及附属物时,无论是否进行产权移交均纳入范围,因乙方不及时拆除或因实施造成的房屋及附属物损失甲方不承担任何责任,后的房屋及附属物残值归乙方。
九、乙方拆除的房屋及附属物后可利用的残值应及时清运出现场或堆放在甲方划定的二期工程建设范围内,并保证拆除后的现场平整。
十、其他未尽事宜双方签订补充合同或协商解决。
十一、本合同一式三份,双方签字盖章后生效,甲乙双方各执一份,县拆迁办备案一份。
发包方承包方:
经办人经办人:
日期:
合同编号:
________年____月____日
发包方(以下简称甲方):住址:联系方式:
承包方(以下简称乙方):住址:联系方式:
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,结合本市家庭装饰的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条:工程概况
1、工程名称:办公室装饰
2、工程地点:
3、工程范围:室内装修(见预算清单)
4、工程承包方式:本工程采用半包工包料方式承担
5、工程期限:开工日期:________年____月____日;风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 竣工日期:________年____月____日。
第二条:工程造价
(1)工程预算总造价为________元,大写人民币:________元整。
(2)本工程总造价计算依据
A、以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。
B、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。
C、施工中甲乙要求新增加的项目费用。
第三条:工程图纸乙方设计师完成的施工图必须由甲方审图,经甲方确认后签字认可,乙方方可施工。?乙方必须严格按甲方认可的图纸施工(安装)。甲方向乙方提供设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、设计方各执一份。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
第四条:材料供应
1、本工程所需,按报价单规定应由甲方自购的施工材料,应为符合设计要求的合格产品,分别在各项工程开工之日前三天内由甲方采购供应到工地现场,采购数量由乙方提供,如因乙方计算不准确导致材料浪费并超出规定时间不能退回给商家,由此造成甲方的损失由乙方承担,如材料数量不够,由甲方补够,工期不变。甲方供应材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方无权擅自更换甲方提供的材料,没有甲方签字确认,不支付费用。
3、甲方如果要求更换不同档次或品牌的材料,则根据市场价格作差额增减补贴。在施工过程中,如原定材料缺货时,乙方可在甲方认可下更换由公司指定的相同质量的材料。
4、乙方采购的材料,如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料原价格的三倍补偿给甲方。
5、乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第五条:工程款支付方式支付采取按工程进度分段付款方式。分段付款的时间及相应金额为:
(1)合同签订时付合同价10%,计:_________元整。
(2)工程竣工时,付工程尾款计:_________元整。工程变更项目款项于双方确认,付完此款项方可施工增加工程。
第六条:工程工期
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、甲方未按约定完成工作影响工期,工期顺延。
3、乙方责任不能按期开工或无故停工影响工期,工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工______小时以上(累计计算),按一天顺延工期。
5、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
6、在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
7、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。
8、施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。
第七条:工程质量及验收风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的`费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
2、乙方在工程竣工前书面或口头通知甲方验收。
3、甲方应在接到验收通知组织验收并在验收后出具工程验收证明。
4、工程未经验收,甲方提前使用,应视为甲方已确认工程合格,若使用后发现质量问题,由甲方承担责任。
5、乙方于工程竣工后,提供________年的维修服务,但不包含人为原因造成的损坏部分。
第八条:工程监理监理工程师的姓名_______________;单位_______________;联系方式_______________;监理工程师的职责______________________。风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
第九条:维修约定
1、本工程交工后,乙方在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起,为______个工作日。
2、因甲方使用不当或甲方的其他原因引起的质量问题,乙方实行有偿维修。
3、甲方在使用过程中要求更改或增加项目时,乙方实行有偿服务。风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
第十条:违约责任
1、不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担,由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方违约金______%。
2、如非乙方过错造成的其它不可预见的原因造成工期廷误,甲方确认后工期可顺__。
3、对竣工验收后,所有工程在保修期内发现并证实属于乙方责任的问题,乙方返修。由于乙方施工中违反操作常规造成人员伤害,责任乙方自负。
4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的材料、家具、陈设或其它物品,如有损坏,乙方应照价赔偿。
5、由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用,由乙方负责。
6、由于乙方擅自拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担责任。
第十一条:争议解决双方发生争议协商解决不成时,按下列第_____种方式解决:
1、向__________仲裁委员会申请仲裁;
2、向___________人民法院起诉。
甲方(签章):委托代理人:联系电话:________年____月____日
乙方(签章):法定代表人:联系电话:________年____月____日
甲方:_______(以下简称甲方)
乙方:_______(以下简称乙方)
甲方将“__________________楼的所有模板分项工程承包给乙方施工,为维护双方的利益,保证工程的顺利进行,依据《中华人民共和国合同法》以及《建筑工程质量管理相关条例》,甲、乙双方在平等互利的基础上达成如下协议:
第一章:专用条款
第一条:分包项目内容
1.本工程所有模板支撑。包工包料。
2.按照图纸及变更、规范、强条规定进行操作,负责本工种内的超平放线,主控部分由甲方提供。
第二条:施工要求
1. 现场清理,楼层清理,修正跑模部分,配合施工放线。
2. 负责废材按指定位置归堆,保持现场材料堆放整齐。
3. 做好文明施工现场。雨具,劳动保护用品自备,不得影响安全雨季施工。
4. 临时用灯线自备,三级箱后的用线自备必须是橡皮电缆线。
5.要积极配合甲方做好每道工序的验收工作,力求一次通过,如验收通不过,及时返工。否则甲方将追究由此造成的工期拖延责任。验收费用由乙方承担。
第三条:工程质量标准
力创武汉市优良(黄鹤杯)工程,文明样板工地,乙方施工必须达到建筑规范标准,否则按合同价的80%结算。
第四条:劳务费及支付办法
按建筑面积计算_______,承包单价为_______元/m2 ,主体封顶后付总造价的80%,余款到竣工结算后一次付清,如果中途退场,按所做的工作量按上述单价的50%结算付给乙方。
工程完工或者春节乙方应该确保工人有序退场。不得以各种方式讨要工钱。否则甲方有权要求乙方解除合同关系,拒付工程款,不退还履约保证金,并且按恶意欠薪罪交由法律机关处理。
第二章:通用条款
第一条:进场人员
1.乙方进入施工现场人员要有身份证明,向甲方提供进场人员花名册,花名册中应有姓名、性别、身份证号码、出生年月、常住地址、联系方式等内容。
2.乙方进场人员不得少于_______人/天,如乙方减少人员须经过甲方同意,否则甲方有权采取必要措施。
3.乙方或其指定全权委托人_______必须常驻工地指挥施工,配合甲方把好工程质量关、进度关、安全关。不论任何原因,乙方或其指定全权委托人有事外出都必须经甲方工地负责人批准后方可离开,时间不得超过4小时,否则甲方有权按离场时间30 元/小时罚款(从乙方的劳务承包费中扣,以下罚款均按此办理)。
4,乙方负责提供:劳务分包资质证书,营业执照,上岗证,特种工作业证,劳务分包备案证。
第二条:工地管理
1.乙方人员必须遵纪守法,服从建设方、监理方及甲方的管理,严格遵守工地规章制度。如发生打架滋事行为,处以500 元/次的罚款,情节严重的交当地派出所处理。
2.乙方人员应爱护工地财产,不得有偷盗行为,工人外出必须经甲方人员检查所带物品后方能离开,如发现偷盗行为罚款500 元/次,情节严重的交当地派出所。
3.讲文明,施工现场必须每天按照文明施工要求进行清理,如通不过行业主管部门的文明施工现场检查,罚款1000 元/次。生活区应每天打扫干净,收拾整洁,不得随地大小便,不得乱扔乱倒垃圾,如有违反,情节严重的,罚款200 元/次。
4.乙方施工任务由甲方分配,密切配合其他工种,不得对其他工种造成施工障碍,如造成其他工种的施工延误,甲方将根据其他工种的损失追究乙方的经济责任。
5.乙方应按时参加甲方组织的各种会议,并落实好会议精神。
第三条:施工安全
1. 乙方配备1-2名以上兼职安全员上报甲方并参加培训,严格执行安全规范及安全交底。
2.乙方人员在施工中应遵守工程建设安全生产管理规定,牢固树立安全第一的原则,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施(乙方自备符合要求的安全帽、安全带),消除事故隐患。
3.严禁设备带病作业。发现安全隐患及时停止操作并报甲方安全员或项目部处理。如因不听指挥,野蛮施工所造成的一切后果由乙方负责。
4.非他方原因发生的一切安全责任事故均由乙方承担,不得与甲方发生纠葛,甲方只作人道主义慰问。
5.注意安全用电。未经甲方同意,乙方人员不得随意接电,否则罚款500 元/次。
第四条:工程质量
乙方所分包的工程质量须达到优良标准。乙方应保证工程质量,如造成质量事故由乙方承担材料费及返工费用并负责返工达到验收标准。如造成工期延误,还将追究乙方的经济责任。
第五条:工程工期
1.本工程乙方分包项目的工期为_______个有效工作日,乙方应保证工程工期并力争提前完成。非天气原因及他方因素影响,工期每拖延一天罚款1000 元。天气原因及他方因素影响的工日,双方办理签证,未签证的延期工日无效。具体开工日期以甲方书面通知为准。
2.无论何种原因乙方未完成工程量而中途要求退场,作违反合同处理,甲方不予结帐。如乙方人员技术素质差、自备材料跟不上造成分段工期与计划工期相差超过5天,甲方有权责令乙方退场,乙方同意甲方按所完成工程量的60%结帐。乙方不能拒不退场而无理纠缠,否则甲方将追究乙方法律和经济责任。
3.工程开工前,甲乙双方根据建设方的工期要求制定施工进度计划并办理签字手续,其效力等同于本合同。
4.服从大局,无条件参加甲方组织的突击性工程任务,乙方不得讨价还价。
5.工期紧张时,乙方应自觉安排加班。
第六条:质量保修
1.本分包工程质量保修期为 与甲方保修合同同步 。
2.保修金为劳务费总额的 5 %,无质量问题,保修期满后30日内全额返还。
第七条:其它事项
1.乙方签订合同时必须交纳_______元信誉保证金,工程竣工验收后全额退还。进场时间由甲方通知,在规定时间未进场合同作废,乙方的信誉保证金不退。
2.本合同未尽事宜按国家现行法律法规及建筑行业规范执行。
3.甲乙双方发生争议应协商解决,协商不成的,向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4.此合同一式两份,甲方、乙方各执一份,属自愿签订,签字生效。
5.本合同在武昌区签定。
甲方:_______(签字盖章)乙方:_______(签字盖章)
_______年_______月_______日_______年_______月_______日