装潢公司室内装修工程协议（精选3篇）
需方：_________________(以下简称甲方)
供方：_________________(以下简称乙方)
甲乙双方本着平等互助，诚实首信的原则，根据中华人民共和国民法典，经营法，经双方协商，签订以下合同，以资共同遵守。
一.合同内容：
1.所提供材料的品名、品牌、规格、型号、数量及单价等相关信息(详情见订购单)。
二.质量要求(乙方需提供的产品符合下列质量要求)
1.乙方必须提供全新的材料，表面无划痕，无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2.材料必须符合或优于国家规定行业规定的质量要求，技术指标与出厂标准，做到外观整洁，标识清楚。
装饰材料购销合同
三交货时间与地点：_________________
1.甲方负责承担相应运输、保管、装卸的费用。甲方负责交货地点对数量、外观检查后验收。
2.交货时间：_________________交货地点：_________________
四.付款方式：_________________
1.要求甲方先支付材料款的待发货时甲方再支付剩下材料款的，乙方收到款项后发货。
五.双方违约责任：_
六.合同争议解决方式：_________________
本合同一式两份，在执行本合同中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商，调解不成的可由当地人民法院或当地仲裁机构仲裁解决。
七.合同生效：_________________
本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章之日起生效，本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协议解决，并签订补充协议，且有同等效力。
甲方：_________________乙方：_________________
地址：_________________地址：_________________
电话：_________________电话：_________________
授权代表签字盖章：_________________授权代表签字盖章：_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
发包人：住所：身份证号：联系电话：
承包人：营业执照号：住所：法定代表人：联系电话：
甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程的有关事宜,达成如下协议：
第一条工程概况
1、工程地点：____________________________________。
2、户型结构：____________________________________。套内面积____________平方米。
3、工程承包，采取下列第____________种方式：
乙方包工、包全部材料。
乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
____________________________________________。
4、工程造价本合同工程造价暂定为人民币____________，大写：_______________。
5、开工日期：________年____月____日;竣工日期：________年____月____日。
第二条工程图纸和工程变更工程图纸由____________方负责提供,施工前____日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更，双方应当协商一致并签字确认，以此作为变更工期和竣工结算的依据。
第三条甲乙双方的义务
甲方义务
1、开工____日前清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。
2、负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。
3、提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙，保证工程地点通水通电并确保正常使用。
4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
5、竣工验收前甲方不得擅自入住。
乙方义务
1、全面检查水、电、燃气、管道、楼面、墙面，发现问题应及时通知甲方。
2、拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3、施工中应妥善保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备;在工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。双方另有约定的除外。
4、施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。
第四条材料设备的提供
1、材料、设备应当符合《工程报价单》的要求。
2、建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。
3、若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的，检测费用由异议方先行垫付;经检测不合格的，则由对方承担。
第五条工程质量和验收方式
1、室内环境污染控制应当符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的标准。
2、本工程质量应当符合以下标准：
《建筑装饰装修工程质量验收规范》
《住宅装饰装修工程施工规范》
《____市家庭装饰装修工程质量验收标准》
____________________________________。
____________________________________。
3、工程验收方式由双方约定：____________________________________。
4、本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。
第六条工程款支付
1、工程款支付方式如下：
工程价款及结算合同一经签订，甲方以甲，乙双方共同确认的预算价款作为依据，按以下约定支付工程款：乙方进场前____日内，甲方应付总工程款的_____%，计_________元整;
当工期进度过半甲方
第二次付总工程款的_____%，计___________元整;
剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算，计______元整;工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料交送甲方，甲方结清尾款。
2、乙方应在收到甲方的工程款后开具收据;工程款结清后，乙方应开具税务发票。
第七条违约责任
1、一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2、甲方未按合同约定时间支付工程款的，每延误一天，应当向乙方支付欠交工程款______的违约金。
3、乙方延误工期的，每延误一天，应支付给甲方___________元违约金。
4、工程质量和室内空气质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工，由此造成的甲方损失和工期延误，由乙方承担赔偿责任。
5、乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此发生的损失或事故，由乙方承担。
6、由于乙方原因致使工期延误，经甲方催告，在合理期限内仍不能完工的，甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。
第八条争议解决方式本合同项下发生的争议，由当事人双方协商解决;也可以向____市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第___________种方式解决：
向深圳仲裁委员会申请仲裁;
向______________________人民法院提起诉讼。
第九条附则
1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式___________份，甲、乙双方各执___________份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
第十条其它约定
1、____________________________________。
2、____________________________________。
3、____________________________________。
甲方：________年____月____日签订地点：乙方：法定代理人：________年____月____日签订地点：
发包单位： (以下简称：甲方)
承包单位： (以下简称：乙方)
甲方将本电力工程项目发包给乙方施工，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据地方承包工程有关管理规定、国家电力公司有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时签定本协议。
1、电力工程项目：
1.1工程项目名称：浙江温岭东海塘风电场中控楼外墙装饰。详见工程合同(合同编号：zjdht-20__-020)。
1.2工程地址：温岭东海塘风电场
2、工程项目期限：20 年 月 日 至 工程完工。
3、甲方的权利和义务：
3.1由甲方对乙方进场人员进行电力安全生产规程介绍。
3.2甲方在施工过程中有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及监督检查的义务，当乙方出现有违反电力生产相关规定和风电场安全运行规定时，甲方有权作出停工整顿，限期整改。
3.3甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式提出。
4、乙方的权利和义务：
4.1乙方在施工前要认真勘测施工现场，详细了解电力生产区域内作业的可施工范围和停电范围，根据工程项目内容、特点做好安全措施。
4.2在有可能发生火灾、触电、高空坠落、机械伤害等危险或引起严重设备事故的情况下，乙方应事先向甲方详细了解清楚，并制定安全技术措施。
4.3乙方一经开工，就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具等等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程的安全负全面责任。
4.4乙方施工还应履行风电场工作票手续，在得到许可后方可作业。
5、本协议经双方签字后生效，作为主合同的附件与合同正本具有同等法律效力。本协议一式2份，甲、乙双方各执一份。
甲方：单位名称：———————— 乙方：单位名称：————————
甲方代表：———————— 乙方代表：————————
年 月 日 年 月 日