在充满活力,日益开放的今天,很多场合都离不了协议,签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。我们该怎么拟定协议呢?
尊敬的公司领导:
您好!
我叫某某,系___大学___部重点实验室20___届硕士毕业生,于20____年____月接受到贵公司所盖章的三方就业协议书。
由于学校要求本人留校,再加上家住在农村,父母均已年迈,需要我的照顾和赡养,所以不能去贵单位工作,望贵单位领导谅解,我深知我的违约行为也将会给贵单位的招聘工作带来极大的不便,在此对我没有处理好个人事情而给贵单位带来的资源浪费表示深深的歉意!经过一段时间的慎重考虑之后,很遗憾地我正式向贵公司提出解约申请,希望贵公司能够考虑本人的特殊情况,准许本人解除与贵公司签订的。三方就业协议,并出具解约函,需要在解约函上面盖上签约时的公章,声明终止三方就业协议的法律效应。
对此,对贵公司在招聘过程中对本人的厚爱表示由衷的感谢,并对解约过程中给你们带来的不便表示深深的歉意。
申请人:xxx
20xx年xx月xx日
甲方:_________________
乙方:_________________(承租人)
丙方:_________________(购买人)
鉴于甲方于___年___月___日已与乙方签订《房屋租赁合同》(以下简称:_________________“租赁合同”),将位于(以下简称:_________________租赁房屋)出租给了乙� 《商品房买卖合同》。
二、丙方承诺:_________________知晓并自愿遵守“租赁合同”及其附件的全部内容,且同意承接甲方在该“租赁”合同中的全部权利和义务;同时甲方不再作为房屋出租方,乙方亦不得再基于该“租赁合同”向甲方主张任何权利。
三、三方约定自丙方向甲方付清全部房款之前乙方已缴纳的租金由甲方获取。自丙方向甲方付清全部房款后___年___月___日起,乙方按《租赁合同》应支付的租金由其直接向丙方支付,之前乙方已缴纳的履约保证金,尚余人民币___元(大写人民币:_________________元整),由甲方转移给丙方。
四、本合同附件为本合同之组成部分,本合同一式三份,自签订之日起生效。
甲方:_________________
乙方:_________________
丙方:_________________
20xx年xx月xx日
甲方(让方):
身份证号:
乙方(受让方):
身份证号:
丙方(目标公司):
注册号:
鉴于:
1、甲方与丙方于 20__年 月 日签订了《20__年____股权奖励协议》,获得了丙方奖励的目标公司 0.02 %的股权。并又于 20__ 年 7 月 23 日签订了《20__年____股权奖励协议》,获得了丙方奖励的目标公司 0.04 %的股权。
2、甲方就合法持有的目标公司股权转让给乙方的相关事宜经过充分友好协商,双方达成一致意见。
3、甲方向乙方转让目标公司股权事宜经丙方认可,同意甲方向乙方转让。现甲乙丙三方经友好协商,一致达成如下协议,以资共同信守:
第一条 股权转让的份额、转让价款、支付方式
1.1 甲方自愿将其所持有的在目标公司_0.05_%股权以人民币大写: 元(¥: )的价款转让给乙方。
1.2 价款支付方式为: 现金方式、一次性支付
1.3 甲方收款账户信息如下:
账户号:
户名:
银行名:
上述股权转让价款应于本协议生效后 个工作日内由乙方支付给甲方。
第二条 股东身份的取得
2.1 本协议项下转让的股权和其所附的权利,自目标公司同意本协议项下股权转让之日起转让予乙方,乙方同时获得目标公司股东身份,按照《中华人民共和国公司法》及目标公司《章程》的相关规定行使股东权利并承担相应股东义务。
2.2 自目标公司同意本协议项下股权转让之日起,甲方丧失其转让股权部分在目标公司相应的股东权利,乙方将作为目标公司的新股东履行相应的股东权利和义务;
第三条 工商变更登记
甲方转让给乙方的股权暂不进行工商变更登记,目标企业也不必为此修改公司章程,但目标企业承认乙方的股东地位。
第四条 权利义务的转移
股权进行上述转让后,乙方承认目标公司的合同、章程及附件,愿意履行并依法承担原甲方在目标公司中的相应权利、义务及责任,包括转让前目标公司债权债务。该转让股权应当包括甲方和乙方根据其股权,在现在和将来已享有的或将享有的所有权利,对目标公司的经营管理权和分配利润等权利。
第五条 陈述和保证
5.1 甲方保证其合法拥有本协议项下所转让的目标公司的股权,并具有合法的资格和权利向乙方转让该股权;
5.2 甲方保证在转让的股权上无任何的留置、抵押、质押和其他第三人可能主张的权利。
5.3 乙方未经丙方同意,不得将所持有的目标公司股权转让给他人。
第六条 保密义务
甲乙丙三方在本协议的谈判、签署、履行等过程中知悉的其他方的一切事项以及目标公司的相关情况包括但不限于本协议的内容,三方均有保密义务。
第七条 违约责任
7.1 甲方应及时取得目标公司同意转让的决议,并在本协议上加盖目标公司公章,否则甲方应向乙方按日承担转让价款千分之三的违约金。同时乙方有终止本协议的权力
7.2 乙方若未按本协议约定的期限如数缴付股权转让价款时,应支付违约金,每逾期一天,违约金按照应付款项的千分之三计算,如逾期三个月仍未缴付的,除向甲方缴付违约金之外,甲方亦有权终止本协议,并要求乙方赔偿损失。
7.3 若乙方未经丙方同意将所持有的目标公司股权转让给他人,视为乙方违约,转让行为无效,同时应向丙方承担转让价款20%的违约金。
第八条 争议解决
凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何一方均有权向目标公司注册地或本合同签订地人民法院起诉。
第九条 其他事项
9.1 本协议的变更,必须经双方共同协商,并订立书面变更协议。如协商不能达成一致,本协议继续有效。
9.2 本协议自甲乙丙三双方签字盖章后生效,本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字及手印):
日期: 年 月 日
乙方(签字及手印):
日期: 年 月 日
丙方(盖章):
法定代表人或授权代表(签字):
日期: 年 月 日
建设方:
总包方:
分包方:
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的`责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围:无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%,待保修期满后 14 个日历天内支付。
四、建设方责任
1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量
1、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
八、违约责任
1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他
本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
建设方(签章) : 法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日
总包方(签章) : 法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日
分包方(签章) : 法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
专项分包人(简称丙方):
为明确甲、乙、丙三方在_________工程(以下称“本工程”)甲方指定分包专项工程(以下称“本专项分包工程”)施工过程中各自的权利和义务,根据《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》及相互之间签订的有关协议,经三方协商一致,特签订协议如下:
一、甲方的权利和义务:
1、负责按照甲乙双方施工合同和甲丙双方施工合同的有关约定,向乙方、丙方支付工程款,提供甲方应当供应的材料设备等。
2、负责支付经乙方签认的丙方工程款,负责对丙方最终结算的正确性予以审核把关。
3、负责监督乙方、丙方在工程施工期间的相关工作,在丙方不服从乙方关于质量、安全、进度等方面管理的情况下,落实丙方承担因此而给乙方造成的各项损失,从丙方工程款中扣除。监督乙方履行总包单位义务对丙方施工的配合、管理情况,如因乙方原因造成质量、安全、进度等方面的问题,落实乙方承担由此给甲方、丙方造成的损失,从乙方工程款中扣除。
4、负责向乙方提供甲丙双方签订的本专项分包工程施工合同。
二、乙方的权利和义务:
1、乙方可持有甲丙双方签署的本专项分包工程施工合同复印件,乙方对丙方进行全面施工管理和配合服务。
2、本工程质量标准为合格工程标准,甲方(包括监理)、乙方均有责任对丙方进行全面质量管理,乙方应承担《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》中所规定的总承包单位应担负的质量、安全、进度、文明施工责任。
3、乙方根据甲方总体施工计划,协调确定丙方的开、竣工日期。
4、三方同意本专项分包工程施工的工期为__天,乙方在判断丙方的施工工期可能要延误的情况下,可书面通知丙方采取措施加快施工进度,若丙方不按照该规定进行施工,由丙方承担所有责任,并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而造成的损失,若有乙方原因造成的工期拖延,应由乙方承担所有责任,并由甲方负责从乙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而造成的损失。
5、丙方的工程进度款首先经乙方签字盖章同意,并经监理审批后,由甲方直接支付给丙方;未经乙方书面签认,甲方不得支付丙方工程进度款及其施工相关款项,否则,造成的所有损失(含工期、质量、安全等)由甲方承担;如无正当理由,乙方不得拒签丙方的付款申请;对于丙方在乙方总包服务范围内的合理配合、付款文件签字要求不得无理拒绝,否则,承担由此造成的损失。
6、对丙方无正当理由不服从乙方进行质量、工期、安全文明施工管理的事实,乙方可勒令其暂停施工、要求进行整改并对其处罚直至请求甲方终止其合同,甲方应予以支持。
7、乙方对丙方全面进行现场安全文明施工管理,若丙方不服从乙方的管理造成乙方达不到安全文明工地标准,由丙方承担所有责任,并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而给乙方造成的'损失。
8、乙方对丙方进行全面施工质量管理,若丙方不服从乙方的管理造成乙方不能获得甲方与乙方合同约定的质量标准,由丙方承担所有责任,并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而给乙方造成的损失。
9、乙方对丙方配合服务内容的约定:负责丙方与其它承包单位的协调管理工作,合理安排丙方的进出场时间、丙方的工作面、各工序之间的交叉配合;配合竣工资料的整理归档;为丙方适当提供材料、配件、设备堆放地点,提供施工现场的水源及电源(水电费用丙方自理);提供丙方正常施工期间,现场现有的垂直运输机械,满足专项承包人合理的配合要求。负责组织工程的各项验收工作。负责提供正确的门窗洞口尺寸,同一规格的洞口误差必须控制在规范允许的范围内,所有洞口尺寸由乙方签字确认后丙方进行实施,由于洞口误差造成的洞口修补、工期、质量问题由乙方负责。
10、乙�
三、丙方的权利和义务:
1、丙方接受乙方对质量、工期、安全文明施工的全面管理,服从乙方的总包管理和配合服务。如丙方不服从乙方的管理,乙方有权对丙方进行经济处罚,情节严重的乙方可责令其停工直至终止其合同,由此造成的损失全部由丙方承担。
2、丙方进场整体施工之前3日内向乙方提交施工组织设计一式7份,其施工组织设计要经过乙方及监理、甲方批准,其它竣工资料必须按照乙方要求由丙方负责编制,乙方负责最终整理。施工组织设计的审批时间:自接到丙方施工组织设计后,乙方3天,监理3天,甲方3天,共9天。
3、丙方自设施工和生活用的水表、电表并承担水电费用(表数加损耗),每月25日定期向乙方缴纳水、电费,逾期不交,乙方有权对丙方采取断电、断水的措施。
4、丙方在施工过程中,严格执行有关施工安全管理条例,教育施工人员加强安全防范意识,保证安全生产,在施工过程中出现的任何安全事故均与甲乙双方无关,所有责任和损失均由丙方自行承担。
四、本三方协议未涉及的内容执行甲方与乙方签订的总包合同和甲方与丙方签订的专项承包合同。
甲方:
代表:
乙方:
代表:
丙方:
代表:
日期:
甲方(劳务派遣单位)全称:________________________________________________
公司地址:_______________________________________________
工商注册号:___________________
组织机构代码:___________________
法定代表人:
电话号码:
乙方(实际用工单位)全称:________________________________________________
公司地址:_______________________________________________
工商注册号:___________________
组织机构代码:___________________
法定代表人:
电话号码:
丙方(招工方)全称:________________________________________________
地址:________________________________________________
身份证号码或组织机构代码:__________________________________________
代表人:
电话号码:
乙方因生产(工作)需要,与甲方、丙方本着平等自愿、协商一致、公正公平、诚实信用的原则,根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律法规规定,签订本协议,并承诺共同遵守,为明确三方的权利、义务,三方本着平等自愿、协商一致的原则,签订协议如下:
一、协议期限本协议自________年____月____日起至________年____月____日止(共_____年_____月_____日),协议期满双方应以书面方式办理续延手续。
二、派遣岗位、人数和期限
1.乙方需要接受派遣人员(以下简称员工)的岗位和人员数量如下:________岗位,________人数,工作的内容________,工作地点________,派遣期限自________年____月____日至________年____月____日止(共_____年_____月___日)。
2.甲方、丙方按照乙方用工需求,负责推荐符合条件的劳务人员供乙方择优使用。甲方承担对员工的用人单位义务,乙方承担对接受的员工的用工单位连带责任义务。乙方承诺,以上岗位工种符合国家关于劳务派遣一般在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施的要求,并保证没有将延续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议的情形。
三、工作时间和休息休假
1.工作时间:员工在乙方实行(标准、综合计算、不定时)工时工作制。其中,标准工时工作制度为每天工作________小时,每周休息日为________;实行综合计算工时工作制或不定时工时工作制的,由乙方负责向甲方提供报经劳动行政部门批准的行政许可决定,并告知员工。
2.休息、休假:按国家和乙方的________规定执行。
3.乙方负责保障员工享有法定休息休假权利。乙方因工作需要安排员工延长工作时间或在节假日加班的,应当征得员工同意,并直接依法支付加班加点工资。
四、劳动报酬
1.员工享有与乙方相同或相近岗位劳动者同工同酬和福利待遇的权利。甲方、丙方不得克扣乙方支付给员工的劳动报酬。
2.甲方、丙方与乙方商定的员工工资发放日为每月________日,工资发放形式为(由甲方、丙方发放、由乙方直接发放、由甲方、丙方或乙方委托银行发放)。
3.甲方、丙方与乙方协商确定,员工的工资标准采用下列第种方式:
(1)员工实行月薪制,每月为________元人民币(每小时________元人民币),具体办法按照乙方规定执行。
(2)员工实行基本工资和绩效奖金相结合的工资分配办法,员工的基本工资为每月________元人民币(每小时________元人民币);绩效奖金考核发放办法根据乙方规定执行。绩效奖金由乙方直接发放。
(3)员工实行计件工资制,计件工资的劳动定额管理按照乙的规定执行,定额单价为________元人民币。乙方确定、调整劳动定额应当保证员工与本单位同岗位90%以上的劳动者在法定工作时间内能够完成。超过法定工作时间以外劳动定额,应当按照法定加班工资的标准计算计件工资。员工在乙方连续工作的,乙方应当按照同工同酬的规定,为员工实行工资调整。
五、社会保险
1.员工的社会保险由甲方负责,甲方和员工应当按时足额缴纳各项社会保险费,其中员工应缴纳的社会保险费由甲方代扣代缴。
2.双方商定,员工的社会保险按照下列第种方式结算:
(1)由甲方、丙方共同负责发放员工工资,乙方直接发放加班工资和绩效奖金的,乙方应当每月向甲方、丙方共同结算一次员工的加班工资和绩效奖金应交纳的社会保险费;
(2)由乙方负责发放员工工资、加班工资和绩效奖金的,乙方负责按月向甲方、丙方共同结算应交纳的社会保险费。
六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
1.乙方保证执行国家劳动标准,提供相应的劳动条件和劳动保护。甲乙丙三方共同负责教育员工遵守国家和乙方规定的劳动安全规程。
2.乙方安排员工的工作(属于、不属于)国家规定的有毒、有害、特别繁重或者其他特种作业。员工从事有职业危害作业的,乙方负责定期为员工进行健康检查,并按每月________的标准向员工支付岗位津贴(补贴)。
3.乙方及其管理人员负责保障员工的生命安全和身体健康。员工有权拒绝乙方管理人员违章指挥、强令冒险作业,并不视为违反本协议。员工对危害生命安全和身体健康的行为,有权提出批评、检举和控告。
4.员工因工作遭受事故伤害或患职业病,甲乙双方均有负责及时救治、保障员工依法享受各项工伤保险及相关待遇的连带义务。甲方应按规定为员工申请工伤认定和劳动能力鉴定。
5.员工患病或非因工负伤,甲乙双方共同承担保证其享受国家规定的医疗期和相应的医疗待遇的连带义务。甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
全国普通高等学校毕业生就业协议书
毕业生________________________________
用人单位________________________________
学校名称________________________________
国家教育部高校学生司制表
按《普通高等学校毕业生就业工作暂行规定》的要求,为维护国家就业计划的严肃性,明确毕业生、用人单位、学校三方在毕业生就业工作中的权利和义务,经协商,毕业生、用人单位、学校三方签订如下协议:
一、毕业生应按国家规定就业,向用人单位如实介绍自己的情况,了解单位的使用意图,表明自己的就业意见,在规定的时间内到用人单位报到,若遇到特殊情况不能按时报到,需征得用人单位同意。
二、用人单位要如实介绍本单位的情况,明确毕业生的要求及使用意图,做好各项接收工作。
凡取得毕业资格的毕业生,用人单位不得以学习成绩为由提出违约,未取得毕业资格的结业生,本协议无效。
三、学校要如实向用人单位介绍毕业生的情况,做好推荐工作,用人单位同意录用后,经学校审核列入建议就业计划,报国家教育部批准,学校负责输派遣手续。
四、学校应在学生毕业前安排体检,不合格者不派遣,本协议有特殊要求,原则上应在签订协议前进行单独体检,否则,以学校体检为准。
五、毕业生、用人单位、学校三方如有其他约定,应在备注栏注明,并视为本协议书的一部分。
六、本协议经各方签字、盖章后生效。
三方都应严格履行本协议,若有一方提出变更协议,须征得另两方同意志违约,并由违约方向另两方各交纳违约金1000-20__元。
七、本协议一式四份,毕业生、用人单位、学院、学校毕办各执一份,复印无效。
毕业生情况及意见
姓名性别年龄民族
政治面貌培养方式健康状况
专业学制学历
家庭地址
应聘意见:
毕业生签名:______年____月____日
用人单位情况及意见
单位名称
邮政编码及详细地址
联系人联系电话
档案转寄单位名称、详细地址及邮编
用人单位意见:
签章
______年____月____日用人单位上级主管部门意见:
(有用人自主权的单位此栏可略)
签章
______年____月____日
学校意见
学校通讯地址联系电话邮政编码
学院意见:
签章
______年____月____日学校毕业生就业部门意见:
签章
______年____月____日
甲方:________身份证号:________________
乙方:________身份证号:________________
丙方:________身份证号:________________
丁方:________身份证号:________________
现有甲、乙、丙、丁四方合股(合伙)开办一家__________________,全面实施四方共同投资、共同合作经营的决策,成立股份制公司。经四方合伙人平等协商,本着互利合作的原则,签订本
协议,以供信守。
一、出资的数额:
甲方出资________出资的形式________出资的时间__________乙方出资________出资的形式________出资的时间__________丙方出资________出资的形式________出资的时间__________丁
方出资________出资的形式________出资的时间__________
二、股权份额及股利分配:
四方约定甲方占有股份公司股份____%;乙方占有股份股份____%;丙方占有股份公司股份____%;丁方占有股份公司股份____%(注:丁方实际出资为万元);四方以上述占有股份公司的股权份额
比例享有分配公司股利,四方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后,甲乙丙丁可以提取可分得的利润,甲方可分得利润的____%,乙方可分得利润的
____%,丙方可分得利润的____%,丁方可分得利润的____%(按公司的利润20%分红),其余部分留公司作为资本填充。如将股利投入公司作为运作资金,以加大资金来源,扩充市场份额,必须
经四方方同意,并由甲乙丙丁四方同时进行。
三、在合作期内的事项约定
1、合伙期限:
合伙期限为____年,自_______年____月____日起,至______年____月___日止。如公司正常经营,四方无意退了,则合同期限自动延续。
2、入伙、退伙,出资的转让
a入伙:①需承认本合同;②需经四方同意;③执行合同规定的权利义务。b退伙:①公司正常经营不允许退伙;如执意退伙,退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以现
金结算;按退伙人的投资股分60%退出。非经四方同意,如一方不愿继续合伙,而踢出一方时,则被踢出的一方,被迫退出时,则按公司当时财产状况进行结算的60%进行赔偿。⑤未经合同人同
意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
3、出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人按入伙对待,否则以退伙对待转让人
4、合伙的'终止及终止后的事项
合伙因以下事由之一得终止:①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。
合伙终止后的事项:①即行推举清算人,并邀请____________中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资
产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;③清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。纠
纷的解决
5、人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
四、在成立股东后,全权委托________作为公司运作的总负责人(法人),全权处理公司的所有事务,必须实现公司一元化领导,独立 处理公司事务,如有以下重大难题和关系公司各股东利益
的重大事项,由股东研究同意后方可执行:
1、单项费用支付超过________元;
2、新产品的引进;
3、重大的促销活动;
4、公司章程约定的其他重大事项。
五、公司今后如需增资,则甲乙丙丁四方共同出资,各占总投资额的25%。
六、公司正常运营后,生产所需原材料必须由____方单独供应。
七、本协议未尽事宜由四方共同协商,本协议一式5份,四方各执一份,见证方留存1份备案,自四方签字并经公司盖章确认后生效。
甲方(盖章):______________
授权代理人(签字):________
签约地点:__________________
_________年_________月____日
乙方(盖章):______________
授权代理人(签字):________
签约地点:__________________
_________年_________月____日
丙方(盖章):______________
授权代理人(签字):________
签约地点:__________________
_________年_________月____日
丁方(盖章):______________
授权代理人(签字):________
签约地点:__________________
_________年_________月____日
首先,什么时候签三方是毕业生和用人单位决定的,如果说你实习就是希望留用,而且本身岗位是可留用性质,那么一定要提前和HR或者你所在的部门带你的老师沟通确认到,单位对于是否留用有没有固定的程序,比如有些事务所会在3/4月份年审结束的时候,进行笔试、合伙人面试等等筛选;或者是有一些申请提交的流程,需要用人部门、部门负责人进行审批等等。
技术合作三方协议
甲方:________煤电开发有限公司
乙方:_________________________
设计院:____________设计研究院
____________煤电开发有限公司(以下简称甲方)经招标委托_________________公司(以下简称乙方)为甲方设计制造 __________矿井设备。____________矿井由____________设计院(以下简称设计院)设计。经甲方、乙方、设计院三方协商达成如下技术协议。
一、主要技术要求
1.____________矿井设备按照设计院提供的技术规格书来设计制作,分为____________。
2、适用型号:_____________________________
3、主要技术特性:_________________________
4、配置:_________________________________
5、结构尺寸:_____________________________
二、其它有关要求
1、乙方应向甲方提供_______设备总图及_______设备安装图各一份。
2、乙方应向甲方提供产品合格证及_______报告,煤安标志及发货清单。
3、产品加工完毕后,由甲方到乙方进行验收(或约定中间验收),合格后方可出厂。
4、本协议一式六份,甲方、乙方、设计院各两份,签字生效。
5、未尽事宜,双方协商解决。
附:有关设备的技术协议的相关内容包括:
(一)设备的生产能力,主要技术指标应有专门文件作为合同的附件。
(二)对设备的主机、辅机的表面颜色、涂复层的要求,使用能源的要求(周波、电压、气压、水压、油压、水质、燃料等)。
(三)提供润滑油脂的名称代号和主要参数,验收后的供应方式。
(四)安装技术参数应包括基础图、固定方式、接地、隔、离、周围空地要求、空间高度、接线类型、插座型式、采光方式、温湿度、防尘及工艺废水、废渣排放量等要求。
(五)提供的技术资料包括:使用说明书、合格证、装箱单、维修资料(电控原理、安装图等)、结构图、传动系统图、气压液压原理图、元器件明细表与简要动作说明、部件装配图、关键备件加工图、易损件清单、各种管道系统图、故障分析逻辑、润滑图表、以及随机清单、易损件清单及备件图册资料与外购件明细表、外购件目录样本等。技术资料必须在到货前提供,具体日期由双方协商确定,以保障有翻译的时间,使设备进厂后能迅速安装。
(六)明确技术指导方式、遣派人数、职责范围、费用及双方的义务。
(七)明确操作、维修人员的培训方式、时间、人数、费用。
(八)要根据不同运输方式(陆、海、空)决定相应的包装形式。
(九)必须确定交货期限,及拖期索赔直接损失等事宜。
(十)明确调试方式(卖方派员还是买方自行调试,大型成套设备要进行联动试车,试生产考核期。)和调试后投产前的验收方式。
(十一)在规定索赔期间为设备考核期。在考核期设备或仪器的各种技术参数应达到保证指标,考核的时间和方式,可视实际要求双方协商确定,作为专门文件,附在合同上。
(十二)对运输残损、原装箱短少、考核项目未能达到保证指标的设备仪器,必须索赔。
甲方:________煤电开发有限公司
乙方:________________有限公司
设计院:____________设计研究院
__________年_______月_______日
甲方:
乙方:
丙方:
甲乙丙三方本着自愿、平等、互利的原则订立合作协议如下:
第一条甲乙丙三方一致同意合作荣新花园9号楼、11号楼建筑项目,总投资为_________万元人民币,其中甲方出资_________万元,占_________%股份;乙方出资_________万元,占_________%股份,丙方出资_________万元,占_________%股份,三方通力合作,分工如下:甲方负责_________;乙方负责_________、丙方负责_________。
第二条本合伙项目经营期限为_________月。如果需要延长期限的,在期满前三个月办理有关手续。
第三条三方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人负责。购买任何物品由三方协商同意后方可购买。
第四条净利润按出资比例进行分配。
第五条对于执行本协议发生的与本协议有关的争议应本着友好协商的原则解决;本协议到期后,三方视情况看是否继续合作,不再继续合作的,退出方应提交退出的书面文本,并将己方的。有关本项目的资料及客户资源都交给留存方。
第六条违约处理
如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。
第七条本工程主体已完工,完工之前所欠工程材料款(_________)在以后结算时应当优先偿还工程欠款。工程款结账或偿还欠款时,三人必须一致同意,不得有异议。若期间销售楼房,也须三方同意价格后,方可销售,销售楼款优先还工程欠款,任何一方不得私自扣除。还清主体工程欠款之后,三方方可结算主体工程以后的经济利益。
第八条本合同由双方共同制定,如变更由三方共同协商。
本合同签订之日起生效(如有附加协议,三方共同制定,享有共同的法律效益)。
第九条本协议一式叁份,三方合伙人各执一份,具有相同的法律效力。有效期暂定年,自三方签字之日起计算。未尽事宜,三方可再协商补充协议,补充协议与本协议有效。
甲方:(签章)
乙方:(签章)
丙方:(签章)
合同签订时间:_________年_________月_________日
甲方:____________
乙方:____________
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲、乙双方友好协商,本着长期平等合作,互利互惠的原则,为实现共同发展与市场开拓,创造良好地经济效益和社会效益,达成如下协议:
一、合作内容:
1、主要内容:
乙方负责为甲方提供虚拟演播室影像拍摄及后期制作服务,价格为_____元/部。在合同期内,当甲方的拍摄量超过500部时,价格为_____元/部,同时返还甲方_____元(人民币_____元整)。
2、拍摄视频的要求:
视频内不出现乙方的logo以及任何广告视频,乙方采用_____拍摄。
3、成品碟片要求:
①每部视频时长为_____;
②拍摄内容为_____;
③光盘的外包装使用统一格式,包括日期、姓名、光盘内容、甲方公司名称等。
录像后期制作剪辑工作周期为20个工作日。
二、费用支付方式:
为了确保双方的利益不受损害,甲方支付乙方的服务费用需在拍摄前一次性付清。付费方式为现金支付。
三、甲方的权利或义务:
1、甲方享有乙方制作、交付的摄影、摄像作品的著作权。
2、甲方在确认业务后需至少提前7个工作日告知乙方确认服务,并注明相关要求及注意事项。
3、由于甲方原因,5天内造成订单不能按照服务要求履行的,责任由甲方承担,并应当支付乙方已经实际支出的费用。
4、甲方需全力配合乙方工作的良好执行。
四、乙方的权利或义务
1、乙方在视频录制过程和后期剪辑中,有权要求甲方提供视频制作的相关资料和指导老师的现场配合。
2、乙方须按商议好的价格和要求提供相对应的服务和产品,若出现协议之外的其它情况,则由双方另行商议。
3、乙方工作人员需配合维护甲方的业务执行和形象。
4、乙方不得随意传播展示曾为甲方制作的影像资料,乙方用于品牌推广的除外。
五、其他费用:
1、拍摄过程中出现其他服务要求,按乙方收费标准收取。化妆_____元/次。视频超出一分钟按_____元/分钟,不足一分钟的按一分钟计。
2、因甲方客户原因,导致拍摄无法进行的,由甲方负责。
六、合同的保密
在合同履行期间及期满后,甲方都应严守乙方的保密信息,甲方未经乙方书面同意不得泄露乙方的保密信息,包括价格体系、市场政策、产品核心技术资料、客户信息、乙方不对外公开的内部资料及文件还有各类合同等。如果经乙方发现甲方泄露乙方的保密信息,甲方应按乙方实际损失赔偿,同时合同结束。
前款所称的保密信息可以是任何形式的、以任何载体存储的、有形的或无形的,包括乙方书面或口头授予的商业或技术信息。
七、协议书生效时间和事项
1、双方合作的价格如有调动,必须重新进行协议书修改并盖章,才能生效;
2、本协议书自签订之日起生效。协议书一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:____________乙方:____________
日期:____________日期:____________
甲方:___________________________ 合同编号:___________________
身份证号码:_____________________ 签订地址:___________________
乙方:___________________________ 签订日期:______年____月___日
身份证号码:_____________________
鉴于:
1.__________________有限公司(下称甲方)是一所高新技术企业,已拥有_____等多项自主知识产权,有广泛并深厚的人才、技术的资源背景,多年的经营积累了广泛的市场客户群,取得了_____资质,通过了_____认证,在行业享有一定的品牌。
2、(下称乙方)具有丰富的经营管理经验和较深厚的市场背景和市场能力。
双方在平等、自愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,就双方合作带资经营__________有限公司所涉相关事宜,经协商一致,达成协议如下:
第一条 合作内容
1、甲方委派总经理、提供资金,并托管部分股东股权,乙方全面负责承担__________有限公司原有项目和新增项目的经营运作。
2、合作期限:___年,从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
第二条 双方确认:
1.______有限公司的债权、债务、资产及损益状况以_____年_____月_____日__________出具的《财务报表》为准。
2、乙方向__________有限公司提供的资金,用于公司日常经营所需资金和解决公司贷款所需的周转资金及担保。
第三条 甲方权利及义务
1、有权托管__________有限公司的部分股份,作为__________有限公司股东代表根据公司法和公司章程行使股东权利;
2、有权委派董事____名,根据公司法和公司章程行使董事权利;
3、有权派员担任_________有限公司的总经理,聘期__________年。按照公司法和__________有限公司章程行使其职权。
4、自本协议签订之日起_____天内以转账的形式,向__________有限公司账户支付人民币_____元整(大写:___)。
第四条 乙方权利及义务
1、促使__________有限公司股东大会和董事会按照本协议的内容通过相应的决议。
2、协助甲方安排资金投入运作。
3、全面负责承担__________有限公司原有项目和新增项目的经营运作。
4、派出的经营人员遵守《中华人民共和国公司法》及__________有限公司章程;
5、合作经营期限内,未经甲方股东大会同意,不得以甲方资产为公司自身、乙方或其他第三方的'债务提供担保;
6、保证在法律范围内尽可能使__________有限公司的资产在合作经营期内保值增值;
7、保证履行已签署的项目合同、协议;
第五条 乙方承诺实现如下第_____种经营目标:
1、目标一:
自本协议签订之日起_____年内,__________有限公司新增经营利润总额(不包括处置、经营公司原有资产收益)达到或超过人民币_____元整(大写:___)。(以双方共同委托的__________会计事务所审计结果为准)
2、目标二:
自本协议签订之日起_____年内,__________有限公司净资产达到或超过人民币__________万以上,具有持续盈利能力,并具备上市条件。
3、目标三:__________________
第六条 利益分配
1、乙方完成目标一的情况下,__________有限公司_____年底经审计的乙方经营过程中__________有限公司新增经营利润总额(不包括处置、经营公司原有资产的收益)_______万元可分利润属于原股东享有,超过__________有限公司万元的部分归乙方所有。新增经营利润总额(不包括处置、经营公司原有资产的收益)不足__________有限公司万元的部分,由乙方补足。
2、乙方完成目标二的情况下,有权根据如下方案获得收益:_______。
3、乙方完成目标后享有受让股权和增资权利,具体方案为:_______。
第七条 协议的解除
1、乙方完成目标一的情况下,__________有限公司_____年底经审计的乙方经营过程中__________有限公司新增经营利润总额(不包括处置、经营公司原有资产的收益)_______万元可分利润属于原股东享有,超过__________有限公司万元的部分归乙方所有。新增经营利润总额(不包括处置、经营公司原有资产的收益)不足__________有限公司万元的部分,由乙方补足。
2、乙方完成目标二的情况下,有权根据如下方案获得收益:_______。
3、乙方完成目标后享有受让股权和增资权利,具体方案为:_______。
4、如本协议终止或被解除,乙方派员经营期间发生的债权、债务,及诉讼等,均由乙方派员处理解决并承担责任,未能获偿的债权,由乙方向甲方偿付,经营期间发生的未能履行的债务,经债权人同意,由乙方直接向债权人履行,或者由乙方对甲方进行相应的补偿。
第八条 违约责任
1、甲方逾期投入运营资金的,每逾期一天,应按逾期投入资金金额的_____%向乙方计付违约金,逾期达到或超过_____天的,乙方有权解除本条合同。
2、乙方未能实现本合同约定目标的,影响甲方支付违约金人民币_____元(大写:___)。
3、除本合同特别约定之外,任何一方违反本合同约定,应赔偿给对方造成的损失,并向对方支付违约金人民币_____元(大写:___)。
第九条 不可抗力
1、在本合同履行过程中,如因不可抗力导致活动终止或带来损失,甲乙双方各自承担自己损失,互不承担违约责任。
2、任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本合同的,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将不可抗力情况以书面形式通知另一方,并自不可抗力发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十条 法律适用及争议解决
1、本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
2、本合同执行期间,如遇不可抗力致使合同无法履行的,双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3、本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第____种方式解决:
(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;
(2)依法向____人民法院提起诉讼。
第十一条 保密义务
任何一方对因本协议的签订和履行而获知的另一方及××有限公司的商业秘密负有保密责任,除非中国现行法律、法规另有规定或征得另一方的书面许可,一方不得将前述商业秘密向其他第三方披露。该保密责任期限自本协议签订之日起至有关商业秘密成为公开信息时止。
第十二条 补充与变更
1、本协议执行过程中的未尽事宜,可由双方协商一致,签订补充协议,补充协议为本协议附件,与本协议具有同等法律效力;
2、本协议执行过程中,遇有客观情势发生变化而需要修改本协议有关条款时,应经双方协商一致以书面形式予以变更。
第十三条 生效条件
1、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章且双方公司董事会、股东会批准本协议后生效。各方应在协议正本上加盖骑缝章。
2、本协议—式____份,具有相同法律效力。各方当事人各执____份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章):____________________ 乙方(签字):____________________
授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________
单位地址:________________________ 单位地址:________________________
邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________
联系电话:________________________ 联系电话:________________________
传真:____________________________ 传真:____________________________
电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________
开户银行:________________________ 开户银行:________________________
账号:____________________________ 账号:____________________________
三方股份协议书范本一
甲方:xxxx身份证号码:
乙方:xxxx身份证号码:
丙方:xxxx身份证号码:
甲、乙、丙三方经友好协商,就共同经营酒吧事宜达成如下合伙协议:
第一条合伙宗旨
利用合伙人自身具备的资金管理优势和酒吧消费市场上所需综合服务的部分空白,经营一家酒吧,使合伙人通过合法的手段,创造劳动成果,分享经济利益。
第二条合伙名称、主要经营地:
合伙经营的酒吧名字为:
经营场所位于:,面积:
第三条合伙经营项目和范围
经营�
第四条合伙期限
合伙期限为xxxx年,自xxxx年xx_月xx_日起,至xxxx年xxxx月xxxx_日止。
第五条出资额、方式、期限
1、甲方xxxxxxxx(姓名)以xxxxxxxx方式出资,计人民币xxxxxxxx元。
乙方xxxxxxxx(姓名)以xxxxxxxx方式出资,计人民币xxxxxxxx元。
丙方xxxxxxxx(姓名)以xxxxxxxx方式出资,计人民币xxxxxxxx元。
2、各合伙人的出资,于xxxxxx_年xxxx月xxxx日以前交齐,由合伙负责人甲方统一保管,其他合伙人有监督和核查权。
3、本合伙出资共计人民币xxxxxxxx元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割,合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,协议终止当天或按合伙人约定的时间予以返还。
第六条盈余、工资分配与债务承担
1、工资分配:
2、奖金分配:随着合伙经营的深入,利润可观后,年底将发放奖金,奖金数额根据收入现状和个人贡献经合伙人商议后决定。
3、盈余分配:除去经营成本、日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等的收入为净利润,即合伙创收盈余,此为合伙分配的重点,将以合伙人出资为依据,按比例分配。
4、债务承担:如在合伙经营过程中有债务产生,合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为据,按比例承担。
第七条入伙、退伙、出资的转让
(一)入伙
1、新合伙人入伙,必须经全体合伙人同意;
2、新合伙人须承认并签署本合伙协议;
3、除入伙协议另有约定外,入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任;入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。
(二)退伙
1、自愿退伙。在经营期限内,有下列情形之一时,合伙人可以退伙:
①合伙协议约定的退伙事由出现;
②经全体合伙人书面同意退伙;
③发生合伙人难以继续参加合伙企业的法定事由。
合伙人擅自退伙给合伙造成损失的,应当赔偿其他合伙人的全部损失。
2、当然退伙。合伙人有下列情形之一的,当然退伙:
①死亡或者被依法宣告死亡;
②被依法宣告为无民事行为能力人;
③个人丧失偿债能力;
④被人民法院强制执行在合伙企业中的全部财产份额。
以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。
3、除名退伙。合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决议将其除名:
①未履行出资义务;
②因故意或重大过失给合伙企业造成经济损失;
③执行合伙企业事务时有不正当行为;
④合伙协议约定的其他事由。
对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退伙。被除名人对除名决议有异议的,可以在接到除名通知之日起30日内,向人民法院起诉。
合伙人退伙后,其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算。
(三)出资的转让
允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。在同等条件下,其他合伙人有优先受让权。如向合伙人以外的第三人转让,第三人应按新入伙对待,否则以退伙对待转让人。合伙人以外的第三人受让合伙企业财产份额的,经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人。
第八条合伙负责人及合伙事务执行
全体合伙人决定,委托甲方为合伙负责人,其权限为:
1、对外开展业务,订立合同;
2、对合伙项目进行全面日常管理;
3、订立经营价格、购进常用货物;
4、支付合伙债务;
第九条合伙人的权利和义务
(一)合伙人的权利:
1、合伙事务的决定权、监督权和具体的经营活动由合伙人共同决定,无论出资多少,每个人都有表决权,重大事项应由占出资比例三分之二以上的合伙人同意方可执行;
2、合伙人享有合伙利益的分配权;
3、合伙人分配合伙利益应以出资额比例或者按协议的约定进行,合伙经营积累的财产归合伙人共有;
4、合伙人有退伙的。权利。
(二)合伙人的义务:
1、按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一;
2、分担合伙的经营损失的债务;
3、为合伙债务承担连带责任。
第十条禁止行为
(一)未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归全体合伙人,造成的损失由该合伙人个人全额进行赔偿;
(二)禁止合伙人参与经营与本合伙项目相似或有竞争的业务;
(三)除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外,合伙人不得同本合伙企业进行交易;
(四)合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。
第十一条合伙营业的继续
(一)在退伙的情况下,其余合伙人有权继续以原企业名称继续经营原企业业务,也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营;
(二)在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下,依死亡合伙人的继承人的选择,既可以退继承人应继承的财产份额,继续经营;也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意,接纳该继承人为新的合伙人继续经营。
第十二条合伙的终止和清算
(一)合伙因下列情形解散:
1、合伙期限届满;
2、全体合伙人同意终止合伙关系;
3、已不具备法定合伙人数;
4、合伙事务完成或不能完成;
5、被依法撤销;
6、出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。
(二)合伙的清算:
1、合伙解散后应当进行清算,并通知债权人;
2、清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意,自合伙企业解散后15日内指定xx合伙人或委托律师、会计师等第三人,担任清算人。15日内未确定清算人的,合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。
3、合伙财产在支付清算费用后,按下列顺序清偿:合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合伙所欠税款;合伙的债务;返还合伙人的出资。
4、清偿后如有剩余,则按本协议第六条第一款的办法进行分配。
5、清算时合伙有亏损,合伙财产不足清偿的部分,依本协议第六条第三款盈余分配的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任,合伙人由于承担连带责任,所清偿数额超过其应当承担的数额时,有权向其他合伙人追偿。
第十三条违约责任
(一)合伙人未按期缴纳或未缴足出资的,应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失;如果逾期xx日仍未缴足出资,按退伙处理;
(二)合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的,如果其他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人,可按退伙处理,转让的合伙人应赔偿其他合伙人因此而造成的全部损失;
(三)合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的,其行为无效,由此给其他合伙人造成损失的,该合伙人承担全部赔偿责任;
(四)合伙人严重违反本协议或因重大过失或因违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的,应当对其他合伙人承担赔偿责任;
(五)合伙人违反本协议第九条规定,应按其他合伙人实际损失进行全额赔偿,对劝阻不听者,可由其他合伙人集体决定除名。
第十四条协议争议解决方式
凡因本协议或与本协议有关的一切争议,合伙人之间共同协商,如协商不成,提交西安仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。
第十五条其他
(一)经协商一致,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准;
(二)新入伙合同可作为本协议的组成部分;
(三)本协议一式肆份,合伙人各执壹份,送工商管理机关存档壹份;
(四)本协议经全体合伙人签名、盖章后生效。
全体合伙人签章处:
签约时间:xx年xx月xx日
签约地点:xxxx
甲方:
乙方:
丙方:
甲、乙、丙双方于xxxx_年xxxx_月xxxx_日合资注册xxxxxxxxx有限公司(营业执照、法人登记证、税务登记证)甲方出资xxxx、出资的形式xxxx出资的时间xxxxxx_.乙方出资xxxx占公司股份xxxx%。出资的形式xxxx出资的时间xxxxxx_丙方出资xxxx、出资的形式xxxx出资的时间xxxxxx_.运营期间努力经营并初步达成预定目标,。
丙方是一家规模型生产企业,为有效整合资源。现甲乙双方的同意丙方出资入股,成立新股份制公司。经股东各方平等协商,本着互利合作的原则,签订本协议,以供信守。
一、责任和义务
1、甲方负责xxxxx新产品研发的指导性方案并参与技术指导,丙方负责xxxxxx新产品的开发、生产并投入相应配套经费。
2.xxxxxxxxxxxxxxx有限公司为xxxxxxxxxxx新产品的独家销售代理,负责新产品的市场推广和销售工作。
3、丙方负责在六个月之内,完成xxxxxxxxxxxxx的研发和生产工作。
4.xxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司负责协助xxxxxxxxxxx新产品的市场推广和渠道拓展工作。
5、丙方有义务公开所研发产品的元器件、人工以及其他成本的价格。
6、丙方独立开发的产品在公开各种成本后,加收6%-8%的利润价格对xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司进行供货(年度销售超过1万台,供货价格另议)。
二、股权份额及股利分配:
各方约定甲方占有股份公司股份xxxx%;乙方占有股份股份xxxx%;丙方占有公司股份xxxx%甲、乙、丙三方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利。股份公司若产生利润后,股东各方可以提取可分得的利润,其余部分作为资本填充。如将股利投入公司作为运作资金,以加大资金来源,扩充市场份额,必须经各方同意,然后重新核定股份结构。
三、合作期内的事项约定
1、合作期限:
合作期限为xxxx年,自xxxx年xx月xx日起,至xxxx年xxxx日止。如公司正常经营,股东各方无意退出,则合同期限自动延续。
2、注资、撤资,股权的转让
a注资:①需承认本合同;②需经股东各方同意;③执行合同规定的权利义务。
b撤资:公司正常经营不允许撤资;如执意撤资,撤资后以撤资时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以现金结算;按撤资人的投资股分60%退出。非经各方同意,任何出资一方不得退出。
c股权的转让:允许股东方转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权。转让时,第三方须经其余股东同意并认可。
3、合作的终止及终止后的事项
出资各方因以下事由之一终止:①合作期届满;②全体合伙人同意终止合作关系;③合作事业不能完成;④合作事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。
合伙终止后的事项:①即行推举清算人,并邀请xxxxxxxx中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给其余股东各方或第三人,其价款参与分配;③清算后如有亏损,不论股东方出资多少,先以共同财产偿还,财产不足清偿的部分,由股东各方按出资比例承担。
4、纠纷的解决
股东各方之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
四、股东各方职务分配如下:
公司委托xxxx作为公司运作的总负责人(法人)全权处理公司的所有事务,公司必须实现一元化领导,独立处理公司事务,如有以下重大难题和关系公司各股东利益的重大事项,由股东研究同意后方可执行:
1、单项费用支付超过xxxx元;
2、新产品的引进;
3、重大的促销活动;
4、公司章程约定的其他重大事项。
五、公司今后如需增资,则按照合资股份比例进行共同出资。
六、本协议未尽事宜由股东各方共同协商,本协议一式四份,三方各执一份,见证方留存1份备案,自各方签字并经公司盖章确认后生效。
甲方(签名):
x年x月x日
乙方(签名):
x年x月x日
丙方(签名):
x年x月x日
公司盖章确认:公司负责人签字确认:
甲方:
乙方:
丙方(实习人):身份证号:
为提高乙方毕业生实践解决问题的能力,经甲、乙、丙三方经友好协商,甲方同意接收乙方在校学生丙方到甲方处进行毕业实习工作,为保障各方权益,明确责任,甲、乙、丙三方达成协议如下:
一、毕业实习岗位情况
1、毕业实习部门及岗位:
2、毕业论文(设计)指导老师:
二、实习期限:自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。
三、甲、乙、丙三方主要权利义务(一)甲方的主要权利义务
1、甲方为丙方提供实习场所,对丙方进行岗前培训、岗位培训和技能培训,向丙方申明现行的各项规章制度,提出工作要求。
2、为方便丙方在甲方处工作实习,甲方应为丙方办理暂住证或开具临时工作证明。
3、甲方负责丙方在实习过程中的日常管理。
4、甲方事先如实向乙方、丙方说明工作内容,并保证工作内容与丙方所学专业内容相关或经丙方认可的其他工作内容。
5、如甲方安排丙方出差,丙方应享受与甲方员工同等的出差待遇;如甲方安排丙方在法定节假日工作,须按《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定向丙方支付加班酬金。
6、甲方负责选派有经验的员�
7、在实习过程中,若丙方不能胜任工作或不服从甲方的工作安排,甲方应及时与乙方沟通,由三方协商解决。
8、甲方可根据丙方的工作表现,在甲方有招人指标的前提下优先录用丙�
9、甲方给丙方提供工作餐,一日三餐合计标准为15元/天。
10、实习津贴按照实习生表现及出勤天数,25元每天的标准;
11、安排正常在岗人员的'办公设施,每人指定一名指导老师;安排住宿。
(二)乙方的主要权利义务
1、经综合审议,选派丙方到甲方处工作实习,与甲方共同对丙方进行管理。
2、乙方负责提供丙方的健康证、实习证等所需证明文件。
3、负责对甲方给丙方指派的指导老师进行资格审核。
4、与甲方密切联系,及时了解丙方的实习工作情况,对丙方的实习工作提出合理化建议。
5、乙方负责丙方毕业论文(设计)的开题审查、中期检查、组织毕业论文答辩,给出成绩。
(三)丙方的主要权利义务
1、丙方实习期间无论是生病还是出现意外伤害,仍然以在校未毕业学生身份按照学校相关医疗及意外伤害保险执行,与甲方不存在劳动及劳务关系。
2、丙方有意向毕业后选择到甲方工作的前提下,自愿到甲方进行工作实习,服从甲方的工作安排,遵守甲方的规章制度。因丙方违反规章制度给甲方或他方造成了经济损失和个人安全问题,由丙方承担由此引起的全部责任。
3、丙方在实习期间,未经甲方或乙方的许可,不得无故旷工或中断实习,如遇特殊情况,需及时与甲方及乙方请假。
4、丙方按照规定时间向甲方和乙方的指导教师汇报实习工作或毕业论文(设计)的进展情况。
5、丙方在实习期间利用甲方资源所做出的工作成果及其所涉及的知识产权归甲方所有。
6、丙方应遵守甲方的保密要求,如丙方违反规定给甲方造成了经济损失,丙方承担由此引起的全部责任。
四、本协议自三方签、盖章即发生法律效力,任何一方未经另两方许可,无权擅自终止本协议。
五、如有未尽事宜,经协商可签定补充协议,如补充协议的内容与本合同有冲突,以补充协议内容为准。
六、本协议一式三份,甲乙丙三方各执壹份,自三方签章后即发生法律效力。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
丙方(实习人):
日期:
甲方:_______________________________
乙方:_________________(学校/系)
丙方:_________(学校/系)实习学生
为保证学生在“_________”实践教学实习过程中学到与本专业相关的实践工作经验,提高专业知识水平和基本技术技能,现就本次实习有关事宜,实习单位、院方、实习学生三方达成如下协议:
一、实习单位(甲方)责任义务
安排人员指导学生熟悉与掌握经营管理方面的`知识和具体程序等实践技能,解答学生提出的问题,对学生进行安全知识教育,考核学生出勤,检查实习日记,并在实习结束时对学生作出实习鉴定。
二、院方(乙方)责任义务
对学生进行实习安全教育,以免出现意外事故,布置实习任务,定期到实习地点对学生进行指导,及时与实习单位沟通有关学生的实习情况,协调解决实习过程中的实际问题。
三、学生(丙方)责任义务
按实习任务书和指导书的要求,完成相应的实习任务,遵守实习地点或现场的一切规定,服从实习所在单位及其指派的指导教师的领导安排,作息时间与实习单位或实习现场工作人员作息时间一致,交通问题自行解决。如学生无视有关规定和安全操作规范发生意外事故,后果由学生自负。
四、实习时间
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
甲方(实习单位盖章):________________________
_____年_____月_____日签订地点_______________
乙方(院方盖章):____________________________
_____年_____月_____日签订地点_______________
丙方(学生签字):____________________________
_____年_____月_____日签订地点_______________
合作协议由:项目出资人(甲、乙、丙)三方签订
甲: , 乙: , 丙: ,
甲乙丙三方本着自愿、平等、互利的原则订立合作协议如下:
第一条 甲乙丙三方一致同意合作 荣新花园9号楼、11号楼建筑 项目,总投资为 万元人民币,其中甲方出资 万元,占 %股份;乙方出资 万元,占 %股份,丙方出资 万元,占 %股份,三方通力合作,分工如下:甲方负责 ;乙方负责 、丙方负责 。
第二条 本合伙项目经营期限为 月。如果需要延长期限的,在期满前三个月办理有关手续。
第三条 三方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由 全体合伙人负责。购买任何物品由三方协商同意后方可购买。
第四条 净利润按出资比例进行分配。
第五条 对于执行本协议发生的与本协议有关的争议应本着友好协商的原则解决;本协议到期后,三方视 情况看是否继续合作,不再继续合作的,退出方应提交退出的书面文本,并将己方的有关本项目的资料及客户资源都交给留存方。
第六条 违约处理
如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。
第七条 本工程主体已完工,完工之前所欠工程材料款( )在以后结算时应当优先偿还工程欠款。工程款结账或偿还欠款时,三人必须一致同意,不得有异议。若期间销售楼房,也须三方同意价格后,方可销售,销售楼款优先还工程欠款,任何一方不得私自扣除。还清主体工程欠款之后,三方方可结算主体工程以后的经济利益。
第八条 本合同由双方共同制定,如变更由三方共同协商。
本合同签订之日起生效(如有附加协议,三方共同制定,享有共同的法律效益)。
第九条 本协议一式叁份,三方合伙人各执一份,具有相同的法律效力。有效期暂定 年,自三方签字之日起计算。未尽事宜,三方可再协商补充协议,补充协议与本协议有效。
甲方:(签章)
乙方:(签章)
丙方:(签章)
合同签订时间:____年__月__日