在充满活力,日益开放的今天,需要使用协议的场合越来越多,协议对双方的事务履行起到积极作用。一般协议是怎么起草的呢?以下是人见人爱的小编分享的第三方协议书【最新3篇】,您的肯定与分享是对小编最大的鼓励。
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
专项分包人(简称丙方):
为明确甲、乙、丙三方在滨河国际高层住宅楼工程(以下称“本工程”)甲方指定分包专项工程(以下称“本专项分包工程”)施工过程中各自的权利和义务,根据《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》及相互之间签订的有关协议,经三方协商一致,特签订协议如下:
一、甲方的权利和义务:
1、负责按照甲乙双方施工合同和甲丙双方施工合同的有关约定,向乙方、丙方支付工程款,提供甲方应当供应的材料设备等。
2、负责支付经乙方签认的丙方工程款,负责对丙方最终结算的正确性予以审核把关。
3、负责监督乙方、丙方在工程施工期间的相关工作,在丙方不服从乙方关于质量、安全、进度等方面管理的情况下,落实丙方承担因此而给乙方造成的各项损失,从丙方工程款中扣除。监督乙方履行总包单位义务对丙方施工的配合、管理情况,如因乙方原因造成质量、安全、进度等方面的问题,落实乙方承担由此给甲方、丙方造成的损失,从乙方工程款中扣除。
4、负责向乙方提供甲丙双方签订的本专项分包工程施工合同。
二、乙方的权利和义务:
1、乙方可持有甲丙双方签署的本专项分包工程施工合同复印件,乙方对丙方进行全面施工管理和配合服务。
2、本工程质量标准为合格工程标准,甲方(包括监理)、乙方均有责任对丙方进行全面质量管理,乙方应承担《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》中所规定的总承包单位应担负的质量、安全、进度、文明施工责任。
3、乙方根据甲方总体施工计划,协调确定丙方的开、竣工日期。
4、三方同意本专项分包工程施工的工期为__天,乙方在判断丙方的施工工期可能要延误的情况下,可书面通知丙方采取措施加快施工进度,若丙方不按照该规定进行施工,由丙方承担所有责任,并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而造成的损失,若有乙方原因造成的工期拖延,应由乙方承担所有责任,并由甲方负 责从乙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而造成的损失。
5、丙方的工程进度款首先经乙方签字盖章同意,并经监理审批后,由甲方直接支付给丙方;未经乙方书面签认,甲方不得支付丙方工程进度款及其施工相关款项,否则,造成的所有损失(含工期、质量、安全等)由甲方承担;如无正当理由,乙方不得拒签丙方的付款申请;对于丙方在乙方总包服务范围内的合理配合、付款文件签字要求不得无理拒绝,否则,承担由此造成的损失。
6、对丙方无正当理由不服从乙方进行质量、工期、安全文明施工管理的事实,乙方可勒令其暂停施工、要求进行整改并对其处罚直至请求甲方终止其合同,甲方应予以支持。
7、乙方对丙方全面进行现场安全文明施工管理,若丙方不服从乙方的管理造成乙方达不到安全文明工地标准,由丙方承担所有责任,并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而给乙方造成的损失。
8、乙方对丙方进行全面施工质量管理,若丙方不服从乙方的。管理造成乙方不能获得甲方与乙方合同约定的质量标准,由丙方承担所有责任,并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而给乙方造成的损失。
9、乙方对丙方配合服务内容的约定:负责丙方与其它承包单位的协调管理工作,合理安排丙方的进出场时间、丙方的工作面、各工序之间的交叉配合;配合竣工资料的整理归档;为丙方适当提供材料、配件、设备堆放地点,提供施工现场的水源及电源(水电费用丙方自理);提供丙方正常施工期间,现场现有的垂直运输机械,满足专项承包人合理的配合要求。负责组织工程的各项验收工作。负责提供正确的门窗洞口尺寸,同一规格的洞口误差必须控制在规范允许的范围内,所有洞口尺寸由乙方签字确认后丙方进行实施,由于洞口误差造成的洞口修补、工期、质量问题由乙方负责。
10、乙方作为总包单位应全面履行管理权,出现问题及时解决,并做好分包工程与总体工程的连接工作,不得推诿扯皮,对丙方工程中出现的质量问题,乙方应负有连带责任。
三、丙方的权利和义务:
1、丙方接受乙方对质量、工期、安全文明施工的全面管理,服从乙方的总包管理和配合服务。如丙方不服从乙方的管理,乙方有权对丙方进行经济处罚,情节严重的乙方可责令其停工直至终止其合同,由此造成的损失全部由丙方承担。
2、丙方进场整体施工之前3日内向乙方提交施工组织设计一式7份,其施工组织设计要经过乙方及监理、甲方批准,其它竣工资料必须按照乙方要求由丙方负责编制,乙方负责最终整理。施工组织设计的审批时间:自接到丙方施工组织设计后,乙方3天,监理3天,甲方3天,共9天。
3、丙方自设施工和生活用的水表、电表并承担水电费用(表数加损耗),每月25日定期向乙方缴纳水、电费,逾期不交,乙方有权对丙方采取断电、断水的措施。
4、丙方在施工过程中,严格执行有关施工安全管理条例,教育施工人员加强安全防范意识,保证安全生产,在施工过程中出现的任何安全事故均与甲乙双方无关,所有责任和损失均由丙方自行承担。
四、本三方协议未涉及的内容执行甲方与乙方签订的总包合同和甲方与丙方签订的专项承包合同。
甲方: 代表:
乙方: 代表:
丙方: 代表:
建设方: (以下简称甲方)总包方: (以下简称乙方)分包方: (以下简称丙方)
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期: 根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为 天(日历天),自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量: 1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
五、合同价款: 合同定价(大写):暂定人民币 元整 (小写): 元,工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。
六、决算依据: (__ 版)《__ 省建设工程施 本工程套用《__ 省市政工程预算定额》 、 (__ 版)工取费定额》 ;材料价格执行 年 月《__ 建设工程造价信息》(__ 栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整: 设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付: 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任 1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作 1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。2、负责现场临时水电的统一管理。 3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作 1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。 7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任 1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件: 1、本工程合同书; 2、施工图纸; 3、工程预算书; 4、规范、标准及其它技术文件;5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
十四、其他事项: 丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无涉。未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:建设方(签章) :法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日总包方(签章) :法人代表(或授权委托人)签署: 年 月日分包方(签章) :法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日 签订地点: 签订日期: 年 月 日
甲方 (单位)_______________ 乙方 (个人)_______________
根据《中华人民共和国劳动法》,经甲乙双方平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
第一条 本合同期限类型为_____期限合同。
本合同生效日期___年_月_日,终止日期___年_月_日,其中试用期____.
二、工作内容和义务
第二条 乙方同意根据甲方工作需要,担任__________岗位工作。甲方可依照有关规定,经与乙方协商,对乙方的工作职务和岗位进行调整。
第三条 乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准,并履行下列义务:
1、遵守国家宪法、法律、法规;
2、遵守甲方的规章制度;
3、维护甲方的荣誉和利益;
4、忠于职守,勤奋工作;
5、履行保守甲方商业秘密,不得利用甲方的商业秘密为本人或其他经济组织和个人谋取不正当的经济利益。
三、劳动保护和劳动条件
第四条 甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时,平均每周不超过四十小时。甲方由于工作需要,经与工会和乙方协商后可以延长工作时间的,一般每日不得超过一小时,因特殊原因需要延长工作时间的,在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间,每日不得超过三个小时,每月不得超过三十六小时。
执行综合计算工时制度的,平均日和周工作时间不超过标准工作时间。
执行不定时工时制度的,工作和休息休假乙方自行安排。
甲方安排乙方执行____工时制度。
第五条 甲方延长乙方工作时间,应安排乙方同等时间倒休或依法支付加班加点工资。
第六条 甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具,制定工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。甲方应按照国家或当地政府有关部门的规定组织安排乙方进行健康检查。
第七条 甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。
四、劳动报酬
第八条 甲方的工资分配应遵循按劳分配原则,实行同工同酬 .
第九条 在法定工作时间内,乙方完成规定的工作任务,甲方每月____日以货币形式足额支付乙方工资,工资不低于____元,其中试用期间工资为__元。
第十条 甲方安排乙方加班或延长工作时间的,按《劳动法》第四十四条和国家有关规定支付工资报酬。
第十一条 由于甲方的原因,使乙方不能在法定工作时间内提供劳动的,甲方保证支付乙方的生活费不低于_____元。
五、保险福利待遇
第十二条 甲乙双方应按国家和当地人民政府关于社会保障的有关规定交纳职工养老、失业和大病统筹及其他社会保险费用。甲方应为乙方填写《职工养老保险手册》。双方解除、终止劳动合同后,《职工养老保险手册》按有关规定转移 .
第十三条 乙方患病或非因工负伤,其医疗期和医疗期满后关于本合同的办理,按照劳动部颁发的《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》执行。乙方患病或非因工负伤,其医疗和生活费用按照_______执行。
第十四条 乙方因工负伤的工资和医疗保险等待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。
第十五条 甲方为乙方提供以下福利待遇 .
___________________________________________________________________________________________________________________________
六、劳动纪律
第十六条 乙方应遵守甲方依法规定的规章制度;严格遵守劳动安全卫生、工作制度和工作规范;爱护甲方的财产,遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训,提高思想和职业技能。
第十七条 乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位规章制度,给予必要的纪律处分,直至解除本合同。
七、劳动合同的变更、解除、终止、续订
第十八条 订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化,本合同应变更相关内容。
第十九条 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经双方协商同意,可以变更本合同相关的内容。
第二十条 经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。
第二十一条 合同期内,甲方委派乙方到境内外甲方所属机构工作的,原有劳动合同仍然有效,但应和企业签订有关境内外工作的协议;经甲方批准,乙方到境内外非甲方所属机构担任一定阶段工作的,可由乙方与该机构签订有关协议。
第二十二条 乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:
1、在试用期间,被证明不符合录用条件的;
2、以欺诈手段订立本合同的;
3、严重违反劳动纪律或对甲方利益造成重大损害的;
4、严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成损失的;
5、泄露甲方商业秘密,给甲方造成严重损失的;
6、被依法追究刑事责任的;
7、不能胜任劳动合同约定的工作,经过培训或调整工作岗位仍不能胜任工作的;
8、乙方患病或非因工负伤、医疗期满后,不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的;
9、劳动合同订立时依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。
第二十三条 甲方按照第二十二条第7、8、9款的规定解除本合同时,应提前三十日以书面形式通知乙方。
第二十四条 甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难,应提前三十日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见,并向劳动行政部门报告后,可以解除合同。
第二十五条 乙方有下列情形之一,甲方不能依据本合同第二十二条第7、8、9款和第二十四条终止、解除本合同:
1、患职业病或者因工负伤,医疗终结,经市、区、县劳动鉴定委员会确认丧失或者部分丧失劳动能力的;
2、患病或非因工负伤,在规定的医疗期的;
3、女职工在孕期、产期、哺乳期的;
4、距法定退休年龄十年以内的职工;
5、复员退伍义务和建设征地农转工人中初次参加工作未满三年的;
6、法律、行政法规规定的其他情形。
第二十六条 乙方欲解除劳动合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方,甲方在乙方完成业务以及清理完所办理的债权债务的情况下,可解除劳动合同。
第二十七条 有下列情形之一,乙方可以随时通知甲方解除本合同。
1、在试用期内的;
2、甲方以侵害乙方合法人身权利手段强迫劳动的;
3、甲方不能按照本合同规定支付劳动报酬或者提供劳动条件的;
4、甲方违反国家有关规定,劳动安全卫生条件恶劣,严重危害乙方身体健康的;
5、法律、法规规定的其他情形。
第二十八条 本合同期限届满,劳动关系即终止。甲乙双方经协商同意,可以续订劳动合同。双方当事人应当在本合同期满前 天向对方表示续订意向。
第二十九条 订立无固定期限劳动合同的,乙方达到法定退休年龄或甲乙双方约定的其他终止条件出现,本合同终止。
八、违反劳动合同的责任
第三十条 甲方根据本合同第二十条、二十二条第7、8、9款、第二十四条解除劳动合同,应按原劳动部制发的《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》给乙方经济补偿。
第三十一条 有下列情形之一,并对乙方造成损害的,甲方应当承担赔偿责任 ,并按原劳动部《违反有关劳动合同规定的赔偿办法》执行:
1、由于甲方原因订立无效劳动合同,包括劳动合同部分无效的;
2、甲方故意拖延不订立劳动合同,即招用不按规定订立劳动合同以及劳动合同到期后十日内未办理续订劳动合同手续的;
3、甲方违反《劳动法》的规定侵害女职工和未成年工合法权益的;
4、违反《劳动法》的规定或本合同规定的条件解除劳动合同的。
第三十二条 甲方有下列情形之一,乙方除要求甲方补足工资报酬、经济补偿外,还可以按国家和当地政府有关规定,要求甲方支付赔偿金:
1、克扣或者故意拖欠支付乙方工资的;
2、拒不支付乙方延长工作时间工资报酬的;
3、支付乙方报酬低于本地最低工资标准的;
4、解除劳动合同后,未按本合同第三十条支付经济补偿的。
第三十三条 甲方依据本合同第二十二条第8款解除劳动合同,除给乙方经济补偿外,甲方应根据原劳动部制发的《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》发给乙方医疗补助费。
第三十四条 乙方有第二十二条第3、4、5款情形的,甲方除解除本合同外,可保留依法索赔的权利。
第三十五条 乙方不得在掌握甲方商业秘密的保密期限内提出解除劳动合同或自动离职,经协商解除合同后,亦不得在 期限内自行或在与甲方有竞争关系的单位从事和原在职时相同或有关的经营活动。
第三十六条 乙方违反本合同规定条件解除劳动合同或者违反本合同约定的保密事项,给甲方造成经济损失的,应按本合同约定或损失数额承担赔偿责任。
第三十七条 乙方违反本合同规定条件解除劳动合同的,应承但相应的经济赔偿。如果在公派境内外培训或出境实习后为甲方工作期限在 年以内发生的,应赔偿甲方有关的费用。
九、当事人约定的其他内容
___________________________________________________________________________________________________________________________
十、劳动争议处理
第三十八条 因履行本合同发生的劳动争议,当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解,调解不成,当事人一方要求仲裁的,应当自劳动争议发生之日起六十日内向_______劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,对裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。
十一、其他
第三十九条 甲方以下规章制度___________对合同当事人双方具有约束力。
第四十条 本合同未尽事宜,按国家、当地人民政府有关规定执行。
第四十一条 本合同一式______份,甲乙双方各执______份。合同自签订之日起生效,具有同等法律效力。
甲方(盖章)____________ 乙方(盖章)____________
法定代表人(签章) ______法定代表人(签章)______
或委托代理人____________
签订日期:____________
鉴证机关____________(盖章) 鉴证员____________(盖章)
鉴证时间:__________________