施工项目合作协议书(通用20篇)
甲方:石井街计生办
乙方:石井人民医院
甲乙双方经过友好协商,在诚实、信任、相互合作的基础上,本着以人为本,一生关爱,共同促进计生事业,为广大育龄妇女提供完善优质的服务为宗旨,就甲、乙双方正式合作事宜,达成如下合作意向:
一、甲方的权利和义务
1、甲方负责计生优质服务卡的宣传、设计和印刷;
2、甲方负责计生优质服务卡的信息采集和发放;
3、甲方负责计生优质服务卡内六项免费服务;
4、遵守本合作协议中的各项条款,诚信服务,群众至上。
二、乙方的权利和义务
1、乙方对计生优质服务卡内五项服务实行八折优惠;
2、乙方根据服务项目要求,负责落实服务到位;
3、乙方根据服务项目的原则,负责对服务的组织和实施;
4、乙方为计生优质服务提供专用诊室,开设绿色通道,张贴就诊指南;
5、遵守本合作协议中的各项条款,诚信服务,群众至上。
三、其它
1、双方定期交流,互通信息,共同做好此项合作业务的服务工作。
2、在合作过程中,如有违约,违约方负责。
3、协议中未及事宜,甲乙双方协商解决。本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字生效,并遵照执行。
甲方负责人: 乙方负责人:
联系电话:联系电话:
年月日年月日
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本协议。
第一条工程项目
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
第二条工程期限
合同工期:总日历天数_____天开工日期:_____年_____月_____日
竣工日期:_____年_____月_____日
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米(包括所有材料和人工费)。
1、本合同签订后10日内,甲方支付x元生活款;
2、工程竣工验收合格,车务段支付后,甲方支付全部余款;
第四条建筑材料、设备的供应和采购
工程材料由甲方提供(包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等),所有施工设备由乙方自行承担。
第五条工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收
记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件,验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
第六条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第七条违约责任
一、乙方未能按时竣工的,每延期一日罚款x元;
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金,此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
第八条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条附则
一、甲方代表为_____,乙方代表为_____。
二、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字后生效。
甲方代表:
乙方代表:
日期:
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本协议。
第一条工程项目
一、工程名称:__________段人行道铺设
二、工程地点:山西侯马市
三、工程内容:人行道铺设
第二条工程期限
合同工期:总日历天数20天开工日期:20_____年11月25日
竣工日期:20_____年12月15日
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米(包括所有材料和人工费)。
1、本合同签订后10日内,甲方支付__元生活款;
2、工程竣工验收合格,车务段支付后,甲方支付全部余款;
第四条建筑材料、设备的供应和采购
工程材料由甲方提供(包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等),所有施工设备由乙方自行承担。
第五条工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收
记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件,验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
第六条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第七条违约责任
一、乙方未能按时竣工的,每延期一日罚款__元;
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的10—30%向甲方支付违约金,此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
第八条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条附则
一、甲方代表为__,乙方代表为__。
二、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字后生效。
甲方代表:
年月日
乙方代表:
年月日
甲方 (简称甲方): 身份证号码:
乙方(简称乙方): 身份证号码:
甲、乙双方方为共同承包建设__________工程及相关得配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
第一章 项目概况及合作条件
1.1 本工程的项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。
1.2 经过双方方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此在本工程项目计划投资 _____万元。
1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下:
1.3.1 甲方_____投资_____万元,占_____ %;
1.3.2 乙方_____以工程项目及技术投资,占_____ %;
1.4 业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,任何一方不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
1.5 投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用帐户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
第二章 工程管理责任及分工
2.1 该项目工程管理责任及分工如下
2.1.1 该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____ 主管;
2.1.3 该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。
2.3 材料采购及其他
2.3.1 在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。
2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
2.3.3 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章 利益分享和风险承担
3.1 利润、风险分配
3.1. 该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成 本费用后,按照甲、乙双方各按照50%比例分享承担。
3.2 本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
第四章 其 他
4.1 资金和管理
4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
4.1.2 该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开 立专用帐户上,专款专用。
4.1.3该项目运营后,每个月 号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。
4.2 出纳与财务管理
4.2.1财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
4.3 合同争议与免责
4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违 约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所 发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商 解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
4.3.2 在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。
4.4 本协议生效、终止及其他
4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
4.4.2 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4.4.3 本协议一式二份,合作各方各执一份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。
4.4.4本协议于_____年_____月_____日,由合作双方在中国_____市签字。
甲 方: (签字)
乙 方: (签字)
日 期:20xx年xx月xx日
甲方:
身份证号码:(以下简称甲方)
乙方:
身份证号码:(以下简称乙方)
丙方:
身份证号码:(以下简称丙方)
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包工程项目的施工(具体内容以承包合同为准),经三方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
第一章项目概况及合作条件
1.1本工程项目名称:,中标造价约/____万元人民币。
1.2经过三方协商,三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息计入投资款本金。
1.3本工程项目的股份比例分配如下:
甲方股份比例占40%;
乙方股份比例占30%;
丙方股份比例占30%;
1.4在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者追加投资。业主所支付的工程款,应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,必须经三方同意后方可付款。
1.5为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位,三方应共同承担利息及相关费用。
第二章工程管理责任及分工
2.1该项目工程管理责任及分工如下
2.1.1该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。
2.1.2该项目的会计日常工作由乙负责管理;出纳日常工作由乙负责管理。
2.1.3施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行;采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。
2.2管理人员的选用、待遇
2.2.1该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。
2.3材料采购及其他
2.3.1在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行。
2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。
2.3.3合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章利益分享和风险承担
3.1利润、风险分配
3.1.1该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照占股比例分享承担。甲方分享承担40%;乙方分享承担30%;丙方分享承担30%。
第四章其他
4.1资金和管理
4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付。
4.1.2该项目的工程进度往来款由甲·乙·丙三方共同负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。
4.2出纳与财务管理
4.2.1出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务,并随时接受合作三方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。
4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东,并经三方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
4.3合同争议与免责
4.3.1该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
4.3.2在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。
4.4本协议生效、终止及其他
4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
4.4.2工程结束后,如有后续工程甲乙丙三方不愿合作,在本次施工中采购的设备、机械、材料等,双方协商折旧价款后按投资的比例分摊,分配。最后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。
4.4.3本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4.4.4本协议一式三份,甲,乙,丙合作三方各执一份,签字后生效;本协议未尽事宜,经甲,乙,丙三方友好协商解决。
甲方:
乙方:
丙方:
日期:
日期:
发包单位:
施工单位:
根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致,达成如下协议:
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。
4、工程量:结算时按现场实际工程量计算。
5、质量目标:基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。
第二条合同工期
1、开工日期:(以实际进场时间为准)_____年_____月_____日。
2、竣工日期:(即完工时间)_____年_____月_____日。
3、该工程工期不予调整,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响,可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。
4、承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容,将在总价中扣除工期违约金,拖延一天罚金1000元,以此类推,最高不超过总价的10%。
第三条工程造价及付款方式
1、合同价款:以实际完成工程量结算,执行_____辽宁省建设工程计价定额。
2、此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。
3、承包方向发包方提交工程进度表,发包方向承包方支付工程进度款。
第四条双方的工作和义务
1、甲方的工作义务
(1)甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。
(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。
(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。
(4)负责本工程的对外联系工作。
2、乙方的工作义务
(1)乙方派驻工地代表:全权负责承包范围内施工的一切适宜。
(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。
(3)服从甲方管理,执行发包方各部门制定的各项管理规定。
(4)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。
第五条关于工程验收的约定
1、本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。
2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
3、双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。
4、由于乙方原因造成质量或人员事故,其一切后果由乙方承担,工期不顺延。
5、工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续。
6、工程竣工后,乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意
第六条违约责任
1、若因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方1000违约金。
2、乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约。
3、如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。
第七条争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。
第八条附则
1、本合同一式两份,双方各持1份,均具有同等法律效力。
2、在合作过程中如有未尽事宜,可另行签定补充协议,并具有同等法律效率。
发包方:
_____年_____月_____日
承包方:
_____年_____月_____日
甲方:
乙方:
甲乙双方经过友好协商,在诚实、信任、相互合作的基础上,本着以人为本,一生关爱,共同促进计生事业,为广大育龄妇女提供完善优质的服务为宗旨,就甲、乙双方正式合作事宜,达成如下合作意向:
一、甲方的权利和义务
1、甲方负责计生优质服务卡的宣传、设计和印刷;
2、甲方负责计生优质服务卡的信息采集和发放;
3、甲方负责计生优质服务卡内六项免费服务;
4、遵守本合作协议中的各项条款,诚信服务,群众至上。
二、乙方的权利和义务
1、乙方对计生优质服务卡内五项服务实行八折优惠;
2、乙方根据服务项目要求,负责落实服务到位;
3、乙方根据服务项目的原则,负责对服务的组织和实施;
4、乙方为计生优质服务提供专用诊室,开设绿色通道,张贴就诊指南;
5、遵守本合作协议中的各项条款,诚信服务,群众至上。
三、其它
1、双方定期交流,互通信息,共同做好此项合作业务的服务工作。
2、在合作过程中,如有违约,违约方负责。
3、协议中未及事宜,甲乙双方协商解决。本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字生效,并遵照执行。
甲方负责人:
乙方负责人:
联系电话:
联系电话:
日期:
日期:
甲方:
乙方:
甲乙双方本着平等互利的原则,在诚信友好的前提下对乙方承接的 项目达成如下协议条款:
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程范围:
3、工程地点:
4、项目业主:
第二条 工程管理
1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包项目和单价承包项目由乙方组织施工,由乙方进行独立核算,自负盈亏,风险自担;乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并对该项工程的实施承担一切法律、经济和安全责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。
2、乙方组成项目经理部,人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业务所发生的费用由乙方负责。
3、技术与质量:乙方必须按照施工图纸和现行施工规范施工,严格控制工程质量。若出现技术及质量问题所发生的各种费用(含:返工费用)由乙方负责;对于工程施工过程中出现的技术及质量问题,乙方应根据业主和监理的要求采取相应的措施。按国家规定实行质量终身负责制,乙方承担质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。
4、施工安全:本着安全第一的原则,乙方应杜绝伤亡事故,若出现安全事故,所发生的一切费用概由乙方承担,并由乙方处理终结,由乙方承担该项工程建设所引起的一切经济和法律责任,乙方不得因安全问题而影响甲方的声誉,否则由此造成的后果由乙方承担。
5、工程进度:乙方应严格按照施工工期和进度要求组织施工。因乙方原因造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等情况,乙方承担全部责任。
第三条 税金及管理费的扣缴
1、乙方全额承担该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税的缴纳。
2、甲方按照工程合同总价 %(即人民币小写:大写: 元整)元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费(最终按审计金额的 %收取管理费)。
3、项目部公章由甲方人员管理,盖章应实行登记制度。但项目部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章,只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。若超出以上用章使用范围,甲方有权拒绝加盖项目公章,由此所引起的经济、法律责任全部由乙方承担。
第四条 工程款的收取与支付
工程款收取:业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在下列地点开户的银行: ;帐号: ;收款单位全称: 。如需开设临时帐户,由双方共同管理。
工程款的支付按甲方与业主签订的施工合同中相应的条款执行,业主月进度实际付款打入甲方项目部帐户后,甲方在三日内及时拨付给乙方供其工程使用,甲方不能以任何理由挤占或挪用乙方剩余工程款,乙方也同时保证工程款的专用。如果甲方发现乙方有将本工程资金挪作他用的情况,甲方有权责成乙方整改,乙方拒绝整改或整改不彻底,甲方有权采取相应措施监控乙方的资金使用,直至终止本协议,后果由乙方承担。甲方扣除款项的支付划出与甲方向乙方支付计量款同步。
第五条 其它有关问题
1、本着诚信合作、互惠互利的原则,乙方必须全力维护甲方的企业形象和信誉。搞好安全文明施工以及公司形象宣传工作。凡因工程施工外欠材料、机具、设备和拖欠民工工资、工伤安全等费用,甲方不负任何责任,一律由乙方偿还并妥善处理,并承担相应责任。
2、乙方必须配备其有任职资格的常务项目负责人、技术、质量、试验、安全、设备等管理人员及工程所需的机械设备、施工队伍;本着诚信守法的原则履行施工合同,确保工程质量、进度、安全、环保、文明施工。
3、乙方采购的材料必须选购合格产品,具备出厂合格证,并按规定进行原材料试验,杜绝不合格材料进入工地,由于材料不合格而引起的一切后果由乙方负责。
4、在施工过程中,乙方应做到竣工资料的收集整理与工程同步进行,工程竣工后按时作好竣工资料,并按业主要求移交有关单位。
6、本工程乙方必须独立组织施工,不得分包,更不得转包。
7、乙方应遵循《劳动法》的规定,因工程需聘用的员工必须签订劳动合同,购买劳动安全保险,聘用期间的工资、福利,保险、工作、安全等方面的法律、经济责任均由乙方负责。
8、本工程业主的资信情况、资金情况、工程手续的完备性、合法性由乙方负责核实,并由乙方承担因核实不清或不详引发的一切责任:如果在本工程的施工过程中,因业主资金不到位或其它原因延误工期所造成的后果均由乙方负责处理终结,甲方有义务协助乙方处理,但所发生的一切费用由乙方承担。
9、甲方负责提供承接该工程的营业执照、资质证书、税务证书、机构代码证、取费许可证和安全许可证,甲方须保证以上证书的合法性,否则,由此造成的后果由甲方负责。
第六条 甲方与业主方签定的施工合同书作为本协议的组成部分。本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决,签署的补充协议。甲方同业主方签定主合同为本协议的重要组成部分。
第七条 合同纠纷处理,双方友好协商并签订补充协议,协商不成时,可向成都市人民法院提出诉讼。
第八条 本协议一式肆份,甲方、乙方各执贰份。
甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
甲方公司联系电话: 乙方联系电话:
甲方公司联系人: 身份证号码:
签订时间:20 年 月 日 签订地点:
发包单位:
施工单位:
根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3承包范围:根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。
1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算。
1.5质量目标:基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。
第二条合同工期
2.1开工日期:(以实际进场时间为准)XX年6月5日。
2.2竣工日期:(即完工时间)XX年7月5日。
2.3该工程工期不予调整,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响,可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。
2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容,将在总价中扣除工期违约金,拖延一天罚金1000元,以此类推,最高不超过总价的10%。
第三条工程造价及付款方式
3.1合同价款:以实际完成工程量结算,执行辽宁省建设工程计价定额。
3.2此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。
3.3承包方向发包方提交工程进度表,发包方向承包方支付工程进度款。
第四条双方的工作和义务
4.1甲方的工作义务
(1)甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。
(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。
(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。
(4)负责本工程的对外联系工作。
4.2乙方的工作义务
(1)乙方派驻工地代表:全权负责承包范围内施工的一切适宜。
(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。
(3)服从甲方管理,执行发包方各部门制定的各项管理规定。
(4)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。
第五条关于工程验收的约定
5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。
5.4由于乙方原因造成质量或人员事故,其一切后果由乙方承担,工期不顺延。
5.5工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续。
5.6工程竣工后,乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意
第六条违约责任
6.1若因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方1000违约金。
6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约。
6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。
第七条争议或纠纷处理
7.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。
第八条附则
8.1本合同一式两份,双方各持1份,均具有同等法律效力。
8.2在合作过程中如有未尽事宜,可另行签定补充协议,并具有同等法律效率。
发包方: 承包方:
年 月 日 年 月 日
甲方:__________身份证号码:_______________
乙方:__________身份证号码:_______________
丙方:__________身份证号码:_______________
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包____________工程项目的施工(具体内容以承包合同为准),经三方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
第一章项目概况及合作条件
1、本工程项目名称:__________,中标造价约/万元人民币。
2、经过三方协商,三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息计入投资款本金。
3、本工程项目的股份比例分配如下:
甲方股份比例占40%;
乙方股份比例占30%;
丙方股份比例占30%;
4、在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者追加投资。业主所支付的工程款,应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,必须经三方同意后方可付款。
5、为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位,三方应共同承担利息及相关费用。
第二章工程管理责任及分工
1、该项目工程管理责任及分工如下
1)该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。
2)该项目的会计日常工作由乙负责管理;出纳日常工作由乙负责管理。
3)施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行;采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。
2、管理人员的选用、待遇
该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。
3、材料采购及其他
1)在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行。
2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。
3)合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章利益分享和风险承担
1、利润、风险分配
该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照占股比例分享承担。甲方分享承担40%;乙方分享承担30%;丙方分享承担30%。
第四章其他
1、资金和管理
1)该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付。
2)该项目的工程进度往来款由甲·乙·丙三方共同负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。
2、出纳与财务管理
1)出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务,并随时接受合作三方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。
2)财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东,并经三方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
3)合同争议与免责
(1)该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
(2)在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。
4、本协议生效、终止及其他
1)与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
2)工程结束后,如有后续工程甲乙丙三方不愿合作,在本次施工中采购的设备、机械、材料等,双方协商折旧价款后按投资的比例分摊,分配。最后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。
3)本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4)本协议一式三份,甲,乙,丙合作三方各执一份,签字后生效;本协议未尽事宜,经甲,乙,丙三方友好协商解决。
甲方:
_____年_____月_____日
乙方:
_____年_____月_____日
丙方:
_____年_____月_____日
发包方:____________________
承包方:____________________
甲、乙双方为完成本工程,明确各自在施工过程中的权利、义务和经济责任,依照《中华人民共和国合同法》,结合本工程的具体情况,本着平等互利的原则,经双方协商,达成如下:
一、工程概况
1、工程名称:阜宁实验小学新建砼场地
2、工程地点:阜宁实验小学石字路校区园内
3、工程内容及承包范围:详见施工说明
4、承包方式:包工包料
5、开工日期:见开工通知
6、质量等级:合格
二、合同文件使用的标准和适用法律
1、适用法律法规:国家有关法律、法规和地方规章对本合同有约束力。
2、适用标准、规范:按国家、本省、市现行质量评定标准和施工验收规范执行。
三、甲乙双方驻工地代表
1、甲方工地代表人为戚思标,具体负责工程质量验收、变更单的签发、工程施工进度的督促。
2、乙方工地代表为________,具体负责按施工图纸及批准的施工方案要求组织施工。
四、甲方工作
1、解决施工水源、电源(水电费乙方自理)
2、提供本工程所必须的技术资料,并及时提供设计变、工艺更改通知。
五、乙方工作
1、安全施工:施工前请到甲方安监部门签订安全施工合同。
2、文明施工:现场施工机械、材料堆放整齐、有序,每天收工前场地清扫干净,垃圾堆放到指定地点。
3、按规定保护施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线。
4、男女宿舍楼面前及围墙等部分约1700㎡新建砼场地。做法:参照原场地周边的水泥地坪标高适当取土(挖出的土方均由乙方负责外运),并平整压实。上铺碎砖层厚10cm压实,上浇筑C25商品砼厚8cm,震动、压实、抹光,并每6m对方切一道缝,基本与楼前场地持平并做到周边浇线平直,与原场地连接处切直并能很好的吻合。新浇筑的砼场地必须平整,不起砂、不积水、无裂纹,养护到位,并做好防刮风下雨的准备,保留原下水道,拆除平整时破坏原水下道,由乙方恢复原样。
六、施工进度
乙方严格按照承诺工期进行施工,每逾期竣工一天,应交200元/天违约金;如遇有人力不可抗拒的自然灾害和非乙方责任造成的工期延误除外。
七、检查和返工:
甲方在验收工程中,发现施工质量问题,乙方必须无条件的进行返工处理,并承担一切经济损失。
八、合同价款及调整:
本工程合同价为预算造价。
九、工程付款:
本工程无预付款,工程款待工程竣工验收合格,结算审定后一次性结清。
十、本合同双方签字:
盖章后生效,一式二份,甲乙双方各持一份,本合同具有同等法律效力。
发包方:______________承包方:______________
委托代理人:______________委托代理人:______________
20____年__月__日
建设单位:(以下简称“甲方”)
住所:
法定代表人:
联系电话:传真:
联系地址:
邮政编码:
总包单位:(以下简称“乙方”)
住所:
法定代表人:
联系电话:传真:
联系地址:
邮政编码:
开户银行:
帐号:
分包单位:(以下简称“丙方”)
住所:
法定代表人:
联系电话:传真:
联系地址:
邮政编码:
开户银行:
帐号:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及相关法律、法规、规章、制度等,为明确甲、乙、丙三方的安全生产责任,确保施工安全,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,三方协商达成一致,签订本协议。
1、工程名称:
2、本合同分包范围:(根据就本工程签订的专业分包合同)
3、本合同分包作业内容:(根据就本工程签订的专业分包合同)
分包作业之安全生产管理模式:施工现场实行总包负责制。丙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责;乙方对现场安全生产管理工作负总责,实施全面安全管理,有权要求和监督丙方履行安全管理职责。甲方有权对乙方和丙方履行安全管理义务的行为进行监督。因丙方责任导致的安全管理事故,由丙方承担相关责任;因乙方管理不到位导致的安全事故,由乙方承担连带赔偿责任。
4、甲方的权利和义务
甲方有权督查乙方对现场实施全面安全管理的执行情况,如乙方未按甲方要求对丙方履行安全管理职责,甲方有权对乙方进行违约索赔;由于乙方对丙方安全管理缺失而导致事故(事件)发生,乙方应对事故(事件)损失承担连带赔偿责任。甲方有权对丙方编制施工组织设计、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案、安全生产事故应急救援预案、安全教育培训、安全检查、安全生产保证体系的建立和运行等施工过程安全管理及安全资料的形成、积累、组卷进行监督检查,丙方应积极配合。甲方有权对丙方违反安全法律法规、行业性标准及双方约定的行为追究违约赔偿责任,具体执行《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》(见附件)。
甲方不得明示或者暗示丙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材;丙方自行购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材,因此造成的一切后果,由丙方承担全部责任。
乙方对丙方的管理费用已包含在经济合同的总包服务费中,甲方不再另行支付。甲方对丙方严重违反安全管理、文明施工、环境保护、消防、治安等规定或造成死亡及以上安全事故的,有权单方解除与丙方的《施工合同》并要求丙方支付不低于《施工合同》总价款2%的违约金。
5、乙方的权利和义务
乙方应认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的方针、政策和法规,遵守甲方的制度、标准,必须严格按照国家、甲方和监理对安全生产管理的有关规定组织施工,对施工现场安全管理负总责。施工现场实行总包负责制。丙方进入现场后,乙方应将其纳入本项目安全管理体系,统一管理,对其负安全管理责任。乙方有权对丙方的资质进行审查。
乙方对丙方的施工安全管理工作具有管理、监督、检查、处罚等权利。丙方应服从乙方管理。乙方发现丙方施工作业存在安全隐患时应立即通知并督促其整改。如丙方未按期整改且未说明原因,乙方可依据乙丙双方约定的项目安全奖罚规定对丙方作出违约赔偿决定,单次违约赔偿金额不得超过1000元,累计总额不得超过50000元。违约赔偿决定经甲方安全工程师签字同意后生效实施。丙方在接到违约赔偿通知后一周内要向乙方缴纳罚款,逾期不交的加倍处罚,并从当月工程款中扣除。甲方已依据《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》对丙方进行了违约赔偿的不再重复计赔。
乙方负责监督检查丙方对进场人员进行入场安全教育、考核情况,在丙方人员经安全教育培训、考试合格后方可批准其进场。乙方应完善相关管理,禁止未经其批准的任何丙方人员进场。由于乙方疏于监督、管理致使丙方人员在未经乙方批准或未经入场安全教育、考试合格即进场施工的,如发生安全事故,则由乙方与丙方承担连带责任。乙方管理人员有权制止丙方人员违章作业,并按乙方管理规定给予处罚。乙方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的丙方人员责令退场。
6、丙方的权利和义务
丙方应认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的方针、政策和法规,遵守甲方的制度、标准,必须严格按照国家、甲方、乙方和监理对安全生产管理的有关规定组织施工,确保安全生产。
丙方承诺其符合且具备下列资质条件:
持有相关部门颁发的营业执照和资质证书,安全生产许可证必须真实有效,持有法定代表人身份证明书、授权委托书。相关负责人、工程技术人员、安全管理人员和特种作业人员等与投标时丙方公司承诺的人员配置一致且持证符合安全生产要求。
应有的安全管理机构、人员和制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
丙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责,丙方必须遵守乙方施工现场安全生产管理规定,服从乙方对施工现场的安全生产管理,对乙方在安全检查过程中提出的问题和隐患,丙方应在限期内进行整改,对于重大隐患,乙方有权停止丙方作业,丙方必须无条件遵从。丙方承接本工程项目后必须了解并执行甲方有关安全生产、文明施工、环境保护、治安、消防的管理规定,服从甲方管理。丙方应建立健全项目安全组织机构,制定安全管理制度,按规定足额配备专(兼)职安全管理人员。丙方现场负责人、专职安全管理人员必须经过安全考核合格,持证上岗。
丙方必须备齐新入场施工人员的资料和手续,在人员进场前以书面形式报乙方,乙方书面批准后方可进场,进场后丙方应组织安全教育培训,考试合格后方可上岗作业。未经批准人员私自进场后发生安全事故,丙方承担全部责任,乙方未尽监督和管理义务的,乙方承担连带责任。
丙方在安排生产任务时,必须向作业人员进行书面技术交底,明确施工方法、操作工艺、质量标准、安全技术措施等,安全技术交底报乙方备案。未进行技术交底不得作业。因未进行安全技术交底或安全技术交底不到位导致安全事故发生,丙方承担全部责任。丙方不得违章指挥,不得强令工人违章作业,并按规定做好工人劳动保护工作,向所使用的人员提供合格的个人防护用品。丙方有权对乙方的安全管理提出合理化建议和改进意见。在日常作业中,对乙方违章指挥、强令丙方冒险作业,有权拒绝执行。
7、职工伤亡事故处理
属于乙方的责任造成伤亡事故,由乙方参照国家有关规定对丙方伤亡职工或家属进行经济补偿。属于丙方责任或丙方人员不服从管理、违章作业发生的事故,由丙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿,乙方不负担任何经济和法律责任。
三方因履行本协议(包括但不限于有关本协议的生效、解释、履行、修改和终止)有关的一切争议、纠纷或索赔均应当首先通过友好协商解决。如果协商不成的,任何一方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。本协议自签订之日起生效;本协议自丙方完成全部分包作业内容及丙方全部人员撤离施工现场且乙丙双方均履行完分包合同及本协议约定的全部义务即终止。本协议附件《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》、《远洋地产开发项目现场文明施工管理标准(试行)》、《远洋地产开发项目安全管理技术标准》与本协议具有同等的法律效力。
其它事宜:
本协议一式六份,甲、乙、丙三方各执两份。
甲方:
乙方:
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
日期:_____年____月____日
日期:_____年____月____日
丙方:
法定代表人或委托代理人:
日期:_____年____月____日
甲方:
乙方:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
二、承包内容:
1、工程量乙方按甲方提供的中标价为___(小写:),甲方收取管理费000%,若结算工程量超出合同工程量,其超出合同工程量部分甲方收取000%的管理费。
2、甲乙双方各负责税金50%;若结算工程量超出合同工程量,超出合同工程量部分税金由乙方支付。
3、乙方承包范围按业主提供的图纸范围、中标分部、分项清单中所包含的全部内容。
4、乙方必须按业主提供的设计施工图纸及技术规范进行施工,保证按时、按质完成本工程分部分项任务。工程质量达到合格,并通过业主竣工验收。
三、甲方责任
1、在施工前甲方应协调业主做到水通、电通、路通到施工现场,协助乙方签证工程量及一切事项。
2、不可抗拒的自然灾害损失,甲方协助乙方与业主补偿。
3、工程竣工后,达到验收条件,甲方在15日内协调相关单位进行验收,并协助办理结算。
四、付款方式
1、针对本工程量大、时间紧,在乙方签定合同起30天内,乙方支付工程
保证金人民币为贰佰万元整(小写:2014000.00元),在管理费中扣除。
2、根据乙方实际完成工程量,每月28日前报量进度款,工程款到甲方账户后7天内除扣管理费后支付给乙方。
3、甲方支付乙方工程款时,甲方在工程款汇中代扣代缴税金。
五、施工工期为180天,以开工令下发当日算起,若工期延误,乙方承担一切责任。
六、乙方需为施工过程中的安全负全责。
七、未尽事宜经双方协商解决,协商解决不了的送相关法律部门仲裁。
八、本合同双方应共同遵守履行,中标分部、分项工程量清单附后双方签字盖章。
九、本合同一式肆份,双方各持两份。
甲方:
乙方
签字(盖章):
签字(盖章)
日期:
甲方:
乙方:
甲乙双方本着平等互利的原则,在诚信友好的前提下对乙方承接的 项目达成如下协议条款:
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程范围:
3、工程地点:
4、项目业主:
第二条 工程管理
1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包项目和单价承包项目由乙方组织施工,由乙方进行独立核算,自负盈亏,风险自担;乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并对该项工程的实施承担一切法律、经济和安全责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。
2、乙方组成项目经理部,人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业务所发生的费用由乙方负责。
3、技术与质量:乙方必须按照施工图纸和现行施工规范施工,严格控制工程质量。若出现技术及质量问题所发生的各种费用(含:返工费用)由乙方负责;对于工程施工过程中出现的技术及质量问题,乙方应根据业主和监理的要求采取相应的措施。按国家规定实行质量终身负责制,乙方承担质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。
4、施工安全:本着安全第一的原则,乙方应杜绝伤亡事故,若出现安全事故,所发生的一切费用概由乙方承担,并由乙方处理终结,由乙方承担该项工程建设所引起的一切经济和法律责任,乙方不得因安全问题而影响甲方的声誉,否则由此造成的后果由乙方承担。
5、工程进度:乙方应严格按照施工工期和进度要求组织施工。因乙方原因造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等情况,乙方承担全部责任。
第三条 税金及管理费的扣缴
1、乙方全额承担该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税的缴纳。
2、甲方按照工程合同总价 %(即人民币小写:大写: 元整)元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费(最终按审计金额的 %收取管理费)。
3、项目部公章由甲方人员管理,盖章应实行登记制度。但项目部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章,只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。若超出以上用章使用范围,甲方有权拒绝加盖项目公章,由此所引起的经济、法律责任全部由乙方承担。
第四条 工程款的收取与支付
工程款收取:业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在下列地点开户的银行: ;帐号: ;收款单位全称: 。如需开设临时帐户,由双方共同管理。
工程款的支付按甲方与业主签订的施工合同中相应的条款执行,业主月进度实际付款打入甲方项目部帐户后,甲方在三日内及时拨付给乙方供其工程使用,甲方不能以任何理由挤占或挪用乙方剩余工程款,乙方也同时保证工程款的专用。如果甲方发现乙方有将本工程资金挪作他用的情况,甲方有权责成乙方整改,乙方拒绝整改或整改不彻底,甲方有权采取相应措施监控乙方的资金使用,直至终止本协议,后果由乙方承担。甲方扣除款项的支付划出与甲方向乙方支付计量款同步。
第五条 其它有关问题
1、本着诚信合作、互惠互利的原则,乙方必须全力维护甲方的企业形象和信誉。搞好安全文明施工以及公司形象宣传工作。凡因工程施工外欠材料、机具、设备和拖欠民工工资、工伤安全等费用,甲方不负任何责任,一律由乙方偿还并妥善处理,并承担相应责任。
2、乙方必须配备其有任职资格的常务项目负责人、技术、质量、试验、安全、设备等管理人员及工程所需的机械设备、施工队伍;本着诚信守法的原则履行施工合同,确保工程质量、进度、安全、环保、文明施工。
3、乙方采购的材料必须选购合格产品,具备出厂合格证,并按规定进行原材料试验,杜绝不合格材料进入工地,由于材料不合格而引起的一切后果由乙方负责。
4、在施工过程中,乙方应做到竣工资料的收集整理与工程同步进行,工程竣工后按时作好竣工资料,并按业主要求移交有关单位。
6、本工程乙方必须独立组织施工,不得分包,更不得转包。
7、乙方应遵循《劳动法》的规定,因工程需聘用的员工必须签订劳动合同,购买劳动安全保险,聘用期间的工资、福利,保险、工作、安全等方面的法律、经济责任均由乙方负责。
8、本工程业主的资信情况、资金情况、工程手续的完备性、合法性由乙方负责核实,并由乙方承担因核实不清或不详引发的一切责任:如果在本工程的施工过程中,因业主资金不到位或其它原因延误工期所造成的后果均由乙方负责处理终结,甲方有义务协助乙方处理,但所发生的一切费用由乙方承担。
9、甲方负责提供承接该工程的营业执照、资质证书、税务证书、机构代码证、取费许可证和安全许可证,甲方须保证以上证书的合法性,否则,由此造成的后果由甲方负责。
第六条 甲方与业主方签定的施工合同书作为本协议的组成部分。本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决,签署的补充协议。甲方同业主方签定主合同为本协议的重要组成部分。
第七条 合同纠纷处理,双方友好协商并签订补充协议,协商不成时,可向成都市人民法院提出诉讼。
第八条 本协议一式肆份,甲方、乙方各执贰份。
甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
甲方公司联系电话: 乙方联系电话:
甲方公司联系人: 身份证号码:
签订时间:____年__月__日
甲方(工程总承包方):
地址:
法人代表:
乙方(工程土建方):
地址:
法人代表:
为了发挥各自技术优势,完成环境污染防治工程目标,加强工程质量及安全管理,双方决定进行紧密的技术合作;为了明确甲、乙双方的责任、权利和义务,搞好协作配合,促进合同工程保质、保量按期完成,提高经济效益,特签订本协议,以供双方共同遵守。特签定以下合作协议,合作条款如下:
1、甲方负责环保工程项目的前期勘察、工程方案设计及与建设单位的洽谈等工作,将所承接的工程的土建部分委托给有建设资质的乙方进行施工,甲方负责工程的调试和验收工作。
2、乙方应完全按照甲方提供的设计方案和施工图纸施工,做到安全施工、按时完工,价格参照有关规定执行。
3、本协议未尽事宜或履行本协议时发生争议,双方应本着平等互利的原则协商解决。
4、本协议自双方签定之日起生效。本协议正本一式二份,双方各执一份正本。
5、本协议由甲乙双方的代表人正式签字并加盖单位公章后生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法人代表或法人代表或
委托代理人(签字):
委托代理人(签字):
日期:
日期:
甲方:
乙方:
一、工程概况:
1 、工程名称:
2 、工程地点:
3 、工程内容:
二、承包内容:
1、工程量乙方按甲方提供的中标价为 (小写: ),甲方收取管理费000%,若结算工程量超出合同工程量,其超出合同工程量部分甲方收取000%的管理费。
2、甲乙双方各负责税金50%;若结算工程量超出合同工程量,超出合同工程量部分税金由乙方支付。
3、乙方承包范围按业主提供的图纸范围、中标分部、分项清单中所包含的全部内容。
4、乙方必须按业主提供的设计施工图纸及技术规范进行施工,保证按时、按质完成本工程分部分项任务。工程质量达到合格,并通过业主竣工验收。
三、甲方责任
1 、在施工前甲方应协调业主做到水通、电通、路通到施工现场,协助乙方签证工程量及一切事项。
2 、不可抗拒的自然灾害损失,甲方协助乙方与业主补偿。
3 、工程竣工后,达到验收条件,甲方在15日内协调相关单位进行验收,并协助办理结算。
四、付款方式
1 、针对本工程量大、时间紧,在乙方签定合同起30天内,乙方支付工程保证金人民币为贰佰万元整(小写:2014000.00元),在管理费中扣除。
2 、根据乙方实际完成工程量,每月28日前报量进度款,工程款到甲方账户后7天内除扣管理费后支付给乙方。
3、甲方支付乙方工程款时,甲方在工程款汇中代扣代缴税金。
五、施工工期为180天,以开工令下发当日算起,若工期延误,乙方承担一切责任。
六、乙方需为施工过程中的安全负全责。
七、未尽事宜经双方协商解决,协商解决不了的送相关法律部门仲裁。
八、本合同双方应共同遵守履行,中标分部、分项工程量清单附后双方签字盖章。
九、本合同一式肆份,双方各持两份。
甲方: 乙方
签字(盖章) : 签字(盖章)
____年__月__日
建设单位(以下简称甲方):__________________
承包单位(以下简称乙方):__________________
工程名称:__________________
工程地点:__________________
为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务:
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务:
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。
三、协议内容:
(一)登高上架要求
1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。
2、高空作业时,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。
3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带,安全带应高挂低用。
4、工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
5、特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。
6、拆除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。
7、严禁在工作前和工作中饮酒,不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋,应穿防滑鞋。
8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥,遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗,作业时思想要集中。
9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。
10、面砖搬运、安装时应注意安全,防止因面砖翻倒而受伤。
11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电,不得随便乱接乱拉电线。
12、施工现场各周边洞口,必须有符合安全规范要求的安全防护,若因施工作业场地要求而拆除的,操作完成后,立即恢复。
13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板,脚手架上应满铺脚手板,脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。
14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过,以防突然事件,不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。
15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等,清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。
16、年龄未满18周岁者,患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。
17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。
18、手持电动工具使用前应进行检查,空载试验运转正常合格后方可使用,转移工作点应切断电源,潮湿场所严禁使用手持式电动工具。
19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置,调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。
(二)用电要求
1、配电箱的箱柜门处应有名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。
2、配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。
3、电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。
4、施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电,并上锁,班中停止工作1小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁。
5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
6、配电装置的漏电保护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可继续使用。
7、用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。
8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。
9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意,由专业电工按JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。
10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接,禁止将线头直接插入插线板。
(三)电焊机使用要求
1、操作人员应具有上岗证书,严禁无证操作。
2、所有交、直流电的金属外壳,都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。
3、电焊机二次焊把线,地线需接长使用时,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,地线良好不能有破皮裂口存在。
4、遇有雨、雪、雾或六级以上强风,影响施工安全时应停止室外焊接,雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。
5、焊接时,操作人员应穿戴好所有防护用具。
6、各种用电设备,照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施,各种设备的防护罩必须齐全。
7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源,各种电气设备应铬牌齐全。
(四)动火要求
1、进入施工现场,必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。
2、施工现场严禁吸烟及随意动火,如需动火必须向项目经理提出申请,经项目经理同意签字后方可使用。
3、施工中所需使用的易燃物品,如,汽油、汽瓶等,必须设专门的临时存放库房并设置灭火器,沙袋等,由专人管理。
4、施工现场认真执行“三清,五好”管理制度,尤其对木制品的刨花、锯末、料头,作到每天工完场清,各类材料都要码放成垛,整齐堆放。
5、电焊、气焊作业前要明确作业任务,认真了解作业环境,确定出动火危险区域,并立出明显标志,危险区内的一切易燃品都必须移走,对不能移走的可燃物,采取可靠的保护措施。
6、焊工必须持证上岗,无证者不能进行操作。
7、属一、二、三级防火范围的焊割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割作业。
8、五级风以上禁止动用电气焊。
(五)室外吊篮施工要求
1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦,是否存在损坏和生锈,如存在则必须进行除锈补焊、更换等,方可使用。
2、上架的施工人员,必须穿工作服、防滑鞋,并正确佩带安全带,并与钢丝绳稳固连接。
3、吊篮内的施工人员,只能保持三人,携带的油漆、涂料等不得多于2桶,并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。
4、进入施工现场的`操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工,严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。
5、上吊蓝进行上下移动操作时,必须有两人协同操作。
6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板,且用结实的绳索捆扎牢固。
7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板,并用安全网将篮身围护严密。
8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。
(六)文明施工要求
1、进入施工现场严禁酗酒,滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为,轻者清除现场,重者送执法机关依法处理。
2、寝室休息时间,除夜间加班外,必须保证晚上十点后休息,以保证第二天的工作精神状况。
3、严禁带病上岗操作,一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息,以保证所有施工人员的人身安全。
4、施工现场严禁随地大小便。
5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象,一经发现,必须清除现场,并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。
6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员,更不准带小孩进入施工现场。
7、进入施工现场不得违反所有规章制度,如有违反,视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。
(七)施工现场环境要求
1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站,定期清理外运施工垃圾。
2、施工现场细颗散体材料装卸运输时,必须采取遮盖等有效措施,材料入库存放,出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。
3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库,必须做防水处理,容量必须做到不慎不漏,室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。
4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施,降低噪声频率,对强噪声机械采取封闭措施。
5、在容易产生粉尘的场所,施工人员必须佩带防护口罩,并采取有效地除尘、降尘措施,保障施工人员的身体健康。
(八)工程质量的要求
工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
本协议与双方签定的施工合同时效相同,本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份,签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后,本协议同时终止。
甲方单位(章)
代表人:_________
项目负责人:_________
日期:__________________
乙方单位(章)
代表人:_________
项目负责人:_________
日期:__________________
甲方:
身份证号码:
乙方:
身份证号码:
甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
一、项目概况及合作条件
1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。
2、经过双方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资_____万元。
3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:
(1)甲方_____投资_____万元,占_____%。
(2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%。
(3)业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
(4)投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
二、工程管理责任及分工
1、责任及分工如下:
(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。
(2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。
2、材料采购及其他
(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。
(2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
三、利益分享和风险承担
1、利润、风险分配:该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各________%比例分享承担。
2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
四、其他
1、资金和管理
(1)该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
(2)该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。
(3)该项目运营后,每个月号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。
2、出纳与财务管理
财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
3、合同争议与免责
(1)该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
(2)在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。
4、本协议生效、终止及其他
(1)与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
(2)本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
(3)本协议一式_______份,合作各方各执_______份,本协议自双方签字盖章之后生效。
(4)本协议于_____年_____月_____日,由合作双方在中国_____市签字。
甲方:(签字)
代表人:
住址:
联系方式:
乙方:(签字)
代表人:
住址:
联系方式:
____年__月__日
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本协议。
第一条工程项目
一、工程名称:山西侯马市车务段人行道铺设
二、工程地点:山西侯马市
三、工程内容:人行道铺设
第二条工程期限
合同工期:总日历天数20天开工日期:20xx年11月25日
竣工日期:20xx年12月15日
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米(包括所有材料和人工费)。
1、本合同签订后10日内,甲方支付x元生活款;
2、工程竣工验收合格,车务段支付后,甲方支付全部余款;
第四条建筑材料、设备的供应和采购
工程材料由甲方提供(包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等),所有施工设备由乙方自行承担。
第五条工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收
记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件,验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
第六条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第七条违约责任
一、乙方未能按时竣工的,每延期一日罚款x元;
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金,此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
第八条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条附则
一、甲方代表为x,乙方代表为x。
二、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字后生效。
甲方代表:
乙方代表:
日期:
日期:
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本协议。
第一条工程项目
一、工程名称:山西侯马市车务段人行道铺设
二、工程地点:山西侯马市
三、工程内容:人行道铺设
第二条工程期限
合同工期:总日历天数20天开工日期:20xx年11月25日
竣工日期:20xx年12月15日
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米(包括所有材料和人工费)。
1、本合同签订后10日内,甲方支付x元生活款;
2、工程竣工验收合格,车务段支付后,甲方支付全部余款;
第四条建筑材料、设备的供应和采购
工程材料由甲方提供(包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等),所有施工设备由乙方自行承担。
第五条工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收
记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件,验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
第六条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第七条违约责任
一、乙方未能按时竣工的,每延期一日罚款x元;
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金,此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
第八条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条附则
一、甲方代表为x,乙方代表为x。
二、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字后生效。
甲方代表:乙方代表:
年月日年月日