有关工程协议书模板汇总(通用17篇)
甲方:建筑工程有限公司
乙方:建设有限责任公司
按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,达成如下协议条款:
第一条 总则
1、本协议为双方长期性合作协议。
2、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
3、合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条 工程项目合作的形式及收费标准
1、工程项目由甲乙双方共同努力承接,工程合同签定后双方视具体工程对象,商定由甲方或乙方施工。
2、施工方负责向另一方交纳管理费(管理费率标准,单列条款约定);并负责承揽工程应该支付的前期费用。工程应付税、费等由施工方负责。
3、管理费率视结算值由施工方向另一方缴纳,管理费用收取分别为:
a:结算值为5000万元(含5000万元)以下收取2%管理费用;
b:结算值为5000万元至1亿元。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用, 超过5000万元至1亿元部分收取1.5%管理费用;
c:结算值为1亿元以上。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用, 超过5000万元至1亿元部分收取1.5%管理费用,超过1亿元部分收取1%管理费用。
4、双方在工程所在地设立银行共管账户,共同控制工程款的走向,取款或转账时需经一方加盖公章一方加盖财务主管章(皆为银行预留印鉴)共同掌控。工程款到位后,按到位额扣除相应的管理费用,余款在三日内拨付给施工方用于工程施工。
5、施工方对所承担工程的工期、质量、安全文明施工等承担全部经济及法律责任,施工方不能拖欠农民工工资,承担工程所在地政府及业主规定的各项规费。
第三条 甲方职责
1、甲方负责市场开发,信息跟踪筛选,并承担所发生的费用。
2、为便于双方联系及业务开展,乙方在北京设立建设有限责任公司办事处,委派相关人员具体负责合作及日常业务。
3、甲方派员有权按乙方聘用的职务及权限范围,依托乙方驻京办事处对外开展业务,乙方驻京办事处费用由甲方负责(具体费用另议)。
第四条 乙方职责
1、乙方应充分发挥企业优势,在联合开发市场及项目合作中竭尽全力。
2、乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感,以维护双方的信誉。
3、各方所提供的人员,在合作过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,对方有权撤换,并由提供方更换。
第五条 违约责任
任何方不得违约,否则将由违约方赔偿因违约而与对方带有的损失。
本协议一式四份,甲乙双方各执二份,签字盖章后生效。
甲方:建筑工程有限公司 乙方:建设有限责任公司
(盖章) (盖章)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
年 月 日 年 月 日
工程协议书范本(三)
甲方:_________ _________ 乙方:
以上各方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定,双方本着互惠互利的原则,就甲乙双方合作投资 项目事宜达成如下协议,以共同遵守。
第一条 共同投资人的投资额和投资方式
甲、乙双方同意,以双方注册成立的 公司(以下简称 )为项目投资主体。
各方出资分别:甲方占出资总额的_________%;乙方占出资总额的_________%。
第二条 利润分享和亏损分担
共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。
共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任,共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。
共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产,由共同投资人按其出资比例共有。
共同投资于股份有限公司的股份转让后,各共同投资人有权按其出资比例取得财产。
第三条 事务执行
1.共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务,包括但不限于:
(1)在股份公司发起设立阶段,行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务 ;
(2)在股份公司成立后,行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务;
(3)收集共同投资所产生的孳息,并按照本协议有关规定处置;
2.其他投资人有权检查日常事务的执行情况,甲方有义务向其他投资人报告共同投资的经营状况和财务状况;
3.甲方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人,所产生的亏损或者民事责任,由共同投资人承担;
4.甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成其他共同投资人损失时,应承担赔偿责任;
5.共同投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时,应暂停该项事务的执行。如果发生争议,由全体共同投资人共同决定。
6.共同投资的下列事务必须经全体共同投资人同意:
(1)转让共同投资于股份有限公司的股份;
(2)以上述股份对外出质;
(3)更换事务执行人。
第四条 投资的转让
1.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时,须经全部共同投资人同意;
2.共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时,应当通知其他共同出资人;
3.共同投资人依法转让其出资额的,在同等条件下,其他共同投资人有优先受让的权利。
第五条 其他权利和义务
1.甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份; 2.共同投资人在股份有限公司登记之日起三年内,不得转让其持有的股份及出资额;
3.股份有限公司成立后,任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额; 4.股份有限公司不能成立时,对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。
第六条 违约责任
为保证本协议的实际履行,甲方自愿提供其所有的向其他共同投资人提供担保。甲方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的.情况下,以上述财产向其他共同投资人承担违约责任。
第七条 其他
1.本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后,另行签订补充协议。
2.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_______份,共同投资人各执一份。
甲方(签字):_________ 乙方(签字):_________
_______年____月____日 __ _ __年__ _月__ _日 签订地点:_________
签订地点:______ ___担保协议书范本大学生就业协议书范本出资协议书范本
甲方:合肥中天工程监理有限责任公司
乙方:合肥新荣盛市政工程咨询有限公司
本着充分利用资源、发挥效益,双方依照平等互利、共同发展、诚实信用的原则,经协商一致订立本协议。
一、合作范围
(1)合作范围:霍山县城市生活垃圾填埋厂
(2)工程监理费参照监理合同。
(3)甲方收取乙方工程监理费的20%作为管理费(含税),10%作为资料保证金,项目资料归档后退回。项目资料包括:监理合同、施工合同、监理资料、竣工报告。
(4)剩余费用以咨询费或监理费以转账方式转出。
(5)如工程需要总监到场,则乙方每次向甲方支付支付费用500元。
二、甲乙双方的义务
(1)甲方的义务:按时审批乙方的现场监理机构和组成及监理规划、监理细则;对乙方的监理工作进行检查、督促,并在工程确需甲方支持时给予帮助。
(2) 乙方的义务:必须遵守国家法律、法规以及甲方的各项规章制度与建设单位的合同规定。按时与建设单位办理监理服务费的支付和结算,确保监理服务费和足额进入甲方指定的账户。
三、合作项目如发生经济纠纷、人事纠纷,安全事故等造成的一切后果均由乙方承担,公司概不负责。
甲方代表: 乙方代表:
联系电话: 联系电话:
工程建设监理合作协议
甲方:合肥中天工程监理有限责任公司
乙方:
本着充分利用资源、发挥效益,双方依照平等互利、共同发展、诚实信用的原则,经协商一致订立本协议。
二、合作范围
(1)合作范围:合肥市职教路、学林路绿化提升工程
(2)工程监理费参照监理合同。
(3)甲方收取乙方工程监理费的20%作为管理费(含税),10%作为资料保证金,项目资料归档后退回。项目资料包括:监理合同、施工合同、监理资料、竣工报告。
(4)剩余费用乙方用可报销的发票报销,或者以咨询费或监理费以转账方式转出。
(5)如工程需要总监到场,则乙方每次向甲方支付支付费用500元。
二、甲乙双方的义务
(1)甲方的义务:按时审批乙方的现场监理机构和组成及监理规划、监理细则;对乙方的监理工作进行检查、督促,并在工程确需甲方支持时给予帮助。
(2) 乙方的义务:必须遵守国家法律、法规以及甲方的各项规章制度与建设单位的合同规定。按时与建设单位办理监理服务费的支付和结算,确保监理服务费和足额进入甲方指定的账户。
三、合作项目如发生经济纠纷、人事纠纷,安全事故等造成的一切后果均由乙方承担,公司概不负责。
甲方代表: 乙方代表:
联系电话: 联系电话:
工程建设监理合作协议
甲方:合肥中天工程监理有限责任公司
乙方:
本着充分利用资源、发挥效益,双方依照平等互利、共同发展、诚实信用的原则,经协商一致订立本协议。
三、合作范围
(1)合作范围:长江西路高架桥、东一环、二环,铜陵路、裕溪高架绿化移植工程
(2)工程监理费参照监理合同。
x
甲方:
乙方:
经协商,双方在已经签订的工程分包合同框架范围内,另签订本 安全生产管理协议,以明确双方安全生产责任并共同遵守。
第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规,严格执行JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》等一系列标准、规程、规范。
第二条双方共同遵守中建总公司、中建三局、中建三局三公司各项安全生产规章制度,贯彻执行职业健康安全和环境管理体系(管理体系要求为:全员参与、遵纪守法、服务顾客、工程创优、防治污染、节能降耗、关爱员工生命、安全文明施工、持续改进、杜绝安全事故)。
第三条甲方的安全责任、权利和义务
1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育,对乙方人员进行安全生产三级教育。
3、安排乙方施工生产任务的同时,对按照规定程序审批的施工组织设计书面进行安全技术交底。
4、工程安全防护、文明施工措施费用由甲方统一控制收支。按照工程分包合同约定提供安全防护设施。
5、有权制止乙方的违章作业,对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。
6、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。
7、按照规定要求对乙方采购的材料和自带(含租赁)施工机具、设备劳动防护用品进行安全生产监督检查,有权拒绝乙方不合格产品进场(已经进场的,限期退场)。
8、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故,甲方有权终止分包工程合同责令乙方限期退场。乙方的安全生产条件被评价为不合格的,甲方有权责令乙方限期退场。
9、按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。
10、按照管理要求收取3000元安全保证金,施工过程中未发生重伤以上安全事故,工程完工后,退还所交安全保证金。
第四条乙方的安全责任、权利和义务
1、按照规定要求取得《安全生产许可证》,并报甲方备案。根据法律法规要求和自身特点,建立健全安全管理体系,制定本单位安全生产责任制和安全生产规章制度。
2、按照规定配备专职安全管理人员:作业人员50人以下的,设1名专职安全员;50人-200人的,设2 名专职安全员;200人以上的,应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配,并不少于总人数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员,对本班组的作业场所进行安全监督检查。安全管理人员必须持证上岗,且素质符合规定要求,名单报甲方备案。
3、负责本单位特种作业人员的培训、考核和取证,特种作业人员持证上岗。
4、按照甲方要求对施工班组进行安全技术交底(交底记录报甲方备案),合理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。
5、对本单位员工进行安全生产三级教育,组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动。
6、不违章指挥或强令工人冒险作业,不强迫工人超时间、 超负荷作业。对甲方提供的安全设施不能保证安全施工时,及时提出整改要求并可以拒绝施工和拒绝甲方违章指挥。
7、按照工程分包合同约定提供安全防护设施,确保采购、 发放和使用的劳动防护用品符合规定要求。
8、为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。
9、不得使用(含租赁)国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。
10、按照管理要求收取3000元安全保证金,施工过程中未发生重伤以上安全事故,工程完工后,退还所交安全保证金。
第五条事故调查处理
1、发生因工重伤或死亡事故,由甲方牵头,甲乙双方参加,按照规定报告有关部门进行调查,查清事故原因,分清事故责任,提出对事故责任者的处理意见。
2、甲方违章指挥、不按照要求健全安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工,造成伤亡事故的,根据事故调查结果承担相应后果和责任。
3、乙方不服从甲方安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工,造成伤亡事故的,承担相应后果和责任。
4、由于甲方主要责任造成的伤亡事故,乙方有权要求甲方进行经济赔偿。由于乙方主要责任造成的伤亡事故,甲方有权要求乙方承担违约责任。
第六条甲乙双方安全生产管理备案资料
1、工程安全管理网络图 注:甲方安装分公司安全管理网络图见项目部网络图
2、甲乙双方工程安全生产管理第一责任人、安全管理负责人和安全管理人员名单
甲方:
乙方:
3、工程专项安全生产管理制度 参照:《安装分公司安全生产管理办法》
第七条 其他
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方代表(签字):
乙方代表(签字):
签约时间:20xx年X月XX日
签约地点:武汉关山一路552号
甲方:洑水湾乡人民政*
乙方:
因溆怀高速六标承建的互通工程建设,洑水湾乡沅水村农田排灌系统受到影响,给该村群众生产用水带来困难。为解决群众生产用水问题,在乙方提供具体工程建设预算方案的基础上,根据甲方呈报并会同县协调指挥部、溆怀工作站、监理处现场核实和相关政策规定,经溆怀公司、县协调指挥部同意,通过甲乙双方协商,达成如下协议:
一、工程要求:
1、根据甲方与县协调指挥部工作站、监理处现场确定的要求,新建电力排灌设施及其系统;
2、乙方负责建引水系统确保沅水村原受益区内村民的生产灌溉用水;
3、乙方负责将原有处水井进行初步清理。
二、建设经费:甲方将工程建设费用以总额参拾伍万捌仟元整(¥358000)一次性包干给乙方。包干经费包括:
1、工程材料费、人工费、运输费、规划设计以及青苗补偿、征地费、清理水井等所有工程建设;
2、工程建设各项管理费用以及其他所有费用;
3、整个电排水系工程完成后产生的一切后续费用。
三、付款方式:协议签订后甲方付给乙方工程费用计拾万元整,待乙方在完成工程50%,再支付拾万元整,乙方在规定时间完成全部工程,并经验收后,付清余款。
四、约定事项:
1、乙方在签订协议后至6月15日前完成全部水系工程;乙方未在规定期限内完成建设改造工程的,对村民农田灌溉造成影响的由乙方自行负责;
2、乙方负责工程施工过程中各类矛盾纠纷的调处,施工造成的一切损失补偿以及安全责任等均由乙方负责;
3、协议签订以后沅水村不得就溆怀高速影响灌溉用水问题影响溆怀六标施工,也不得再次向甲方与溆怀公司提出任何要求;
4、工程方案与资金使用情况必须征求所在村委会成员及受益群众意见并进行公开;
5、本协议一式三份,甲乙双方各1份,上交县协调指挥部一份。
甲方代表签字: 乙方代表签字:
(盖章) (盖章)
二0XX年 月 日 二0XX年 月 日
合伙人:甲 , 年 月 日出生,现住址:
合伙人:乙 , 年 月 日出生,现住址:
合伙人:丙 ,年 月 日出生,现住址:
第一条:
第二条 合伙经营项目和范围
各合伙方自愿合伙经营 ,总投资为 万元。
第三条 合伙期限
合伙期限为从本项目开始至本项目全部清算完毕止。
第四条 出资额、方式、期限及合伙人责任
1.合伙人以现金方式出资计人民币伍佰万元整。负责工程至1至15层的所有资金,并保证有一定的备用资金,占所有股份的三分之一。
2.合伙人 以现金方式出资计人民币贰佰万元整,负责财务管理另承担黄昌红伍佰万元中的壹佰伍拾万元利息(按月息叁分计算),占所有股份的三分之一。
3.合伙人以现金方式出资计人民币贰佰万元整,为该项目现场负责人(不计工资),占所有股份三分之一。
4.各合伙人的出资,于____年____月____日以前交齐。逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。
5.本合伙出资共计人民币____元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第五条 盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配。
2.债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人所占股份比例承担。
第六条 入伙、退伙,出资的转让
1.入伙:①需承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。
2.退伙:①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前____月告知其它合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算;⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
3.出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有首先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人应按入伙对待,否则以退伙对待转让人。
第七条 合伙负责人及其它合伙人的权利
1.合伙人的权利:①参予合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;③检查合伙帐册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。
第八条 禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造合伙宗旨 利益共享、风险共担。
成损失按实际损失赔偿。
2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
3.禁止合伙人与本合伙签订合同。
4.如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第九条 财务管理
1. 设立公共账户
2. 报账制度:
① 工地所需的一切开支均由 二人签字后方可报销
② 合伙人均有权了解、查阅财务情况
3. 所有支付款项均由合伙人协商后支付
第十条 合伙的终止及终止后的事项
1.合伙因以下事由之一得终止:①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。
2.合伙终止后的事项:①即行推举清算人,并邀请____中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;③清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。
第十一条 纠纷的解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
第十二条 本合同自订立之日起生效。
第十三条 本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十四条 其它
______________________
第十五条 本合同正本一式____份,合伙人各执一份,送____各存一份。
合伙人: (签字或盖章)
合伙人: (签字或盖章)
合伙人: (签字或盖章)
甲方:
乙方:
住所地:
经甲、乙双方友好协商,并根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规之规定,就乙方负责经营工程建设事项达成如下一致协议,望双方共同遵守。
一、经营内容
1.工程名称:
2.工程内容:
3.工程价款:
二、经营方式
乙方负责所有本协议项下工程所需的人工、材料及设备的费用。
三、经营期限
为 天,自 年 月 日起至 年 月 日止。
四、经营指标
1.工程质量:本工程要求达到优良等级。
2.安全指标:本工程要求按工程所在地文明及安全达标,事故频率控制在 %以内,歇工率控制在 %以内,不允许有重大伤亡事故发生。
五、管理费及税金
1.管理费:乙方应按本协议项下工程价款的 %作为管理费及税金支付给甲方。
支付时间:甲方有权直接在每一期工程进度款中扣除,最后管理费及税金按工程最终竣工验收后结算的工程款的数额及时间结算。
2.税金及其支付:
六、甲方的权利义务
1.甲方有权对乙方的经营活动进行定期或不定期的检查、监督、审计和指导。
2.根据乙方的需要,委派有关人员配合乙方的经营。
3.有权按本协议第五条规定收取管理费及税金。
4.如涉及工程设计变更等事宜,甲方必须予以配合。
5.甲方在收到每一期工程进度款并扣除相应管理费和税金后五个工作日内将余款支付给乙方。
七、乙方的权利义务
1.乙方不得违反国家的法令、政策,并遵守甲方的各项规章制度,严格按本协议的规定充分、全面地履行合同。
2.为切实可靠地履行合同,乙方必须保证自己上岗率不低于 %。
3.因经营过程中发生的所有违法、违约及伤亡事故而导致甲方受损的,均由乙方承担。
4.未经甲方书面同意(或甲方的授权人),除因工程建设与建设方外,乙方不得以甲方项目部的名义对外发生借款、贷款及有关经济业务,更不得擅自私刻项目部印章或财务专用章及一切与甲方有关的印章。
5.乙方保证其施工是连续的。
6.乙方必须按本合同第五条规定,及时支付管理费及税金。
7.承担因其经营活动而引起的经济风险。
8.乙方应在
(1)工程竣工验收后
或(2)本协议解除后
或(3)本协议终止后
及时将图纸、印鉴、技术材料、合同(协议)、往来信件、传真及一切与本工程有关的材料全部移交给甲方。
9.乙方不得将本协议项下的权利义务转让给第三人。
八、违约责任
1.若甲方未能按本协议第六条第5项及时足额拨付工程款,则每逾期一天,甲方应按未付部分的万分之二承担违约责任。
2.因甲方监管错误从而导致工程质量未达到协议约定的优良等级或延误工期的,乙方不承担法律责任。
3.如本工程的质量未经验收通过,则乙方须向甲方赔偿 万元。
4.乙方如未能按协议第四条第2项切实履行合同的,则每超过控制指标 %,应承担本协议项下工程价款 %的违约责任。
九、本协议未尽事宜,由甲、乙双方另行协商。
十、在履行本协议期间如有纠纷,则首先由甲、乙双方友好协商,协商不成,则交由工程所在地人民法院以诉讼方式解决。
十一、本协议在甲、乙双方一致同意的前提下可解除。
十二、本协议一式贰份,双方各执壹份,并在双方盖章或签字后生效。
甲方: 乙方:
合同签字地点:
合同签字时间:
甲方:
身份证号:
通讯地址:
联系电话:
乙方:
身份证号:
通讯地址:
联系电话:
风险提示:
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:
第一条、甲乙双方自愿合作经营建筑装饰工程承包项目,总投资为_______万元。甲方以人民币方式出资_______万元及业务资源。乙方(暂从甲方处借资金,________年后从乙方可得分红中扣除)以人民币出资_______万元及施工技术力量和工程管理。
第二条、本合作企业,在合作期间合作人出资的为共有财产,不得随意分割。合作终止后,各合作人的出资将作为剩余财产进行分配。
第三条、本合作企业经营期限为________年。如果需要延长期限的,在期满前_______个月办理有关手续。
第四条、双方共同经营,实际经营者执行项目事务所产生的收益归双方享有,所产生的亏损或者民事责任由双方承担。
第五条、项目运作及施工过程中责任划分风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、甲方负责项目运作直至签订相关协议(费用甲方自担)。乙方外聘技术人员协助设计或工程施工、外聘人员为大型工程竞标、做组织计划投标书(费用乙方自担)。
2、工程施工过程中甲乙双方都必须遵守装饰装修工程承包合同内容条款,不得随意增加或减少工程。增加或减少工程时需与业主方签订增减协议。
3、甲方负责及时督促业主方按合同条款支付工程款和工程尾款的结算。为维护公司的信誉、督促乙方按工程承包合同施工计划及时保质保量的施工,配合乙方vv给工人工程进度款(所完工工程量的_______%)的据算,项目竣工时及时结算工人工资及材料款。甲乙双方在项目施工过程中任何一方必须极力配合另一方的此条款工作。
4、甲方在督促业主方按合同条款支付工程款和工程尾款的结算过程中出现与业主发生争议或法律纠纷时,由甲方代表甲乙双方出面解决v(费用甲方承担)、乙方配合提供相关资料。乙方按工程承包合同施工计划、工程施工过程中,对工人及工地上出现的事件处理、工伤保险,工地事件索赔及因质量出现问题,乙方负责解决,甲方配合(费用乙方承担)。
第六条、企业固定资产和盈余按照甲方_______%、乙方_______%的比例分配。风险提示:vvvvvvv
应明确约定盈亏分担、薪酬支付的方式以及时间等。一旦因此产生纠纷,可能导致项目无法经营,实际上会损害双方的利益。
第七条、企业债务按照甲方_______%、乙方_______%比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在____日内向对方清偿自己负担的部分。
第八条、双方同意对每个项目提取利润的百分之_______作为固定投入。剩余作为利润分红,一个项目竣工一结算后进行分配。
第九条、本协议一式_______份,双方各执_______份。本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
第十条、自协议签订之日起,乙方需要负责施工技术力量和工程管理,甲方负责业务资源及项目运作。
第十一条、本协议有效期暂定________年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从________年____月____日至________年____月____日止。
第十二条、争议处理
1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决。
2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁。
第十三条、本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,如果不再继续合作的,退出方应提前_______个月向另一方提交退出的书面文本,并将己方的有关本合同项目的资料及业务资源都应交给另一方。
第十四条、违约处理任何一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损失。
甲方(签字):签订地点:________年____月____日
乙方(签字):签订地点:________年____月____日
甲方:
系方式:
地址:
乙方:
身份证号:
住址:
联系方式:
风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲、乙双方友好协调、本着长期合作、互惠有利的原则,达成以下协议条款:
第一条:合作内容甲、乙双方就建设工程项目形成长期战略合作关系,通过双方投入资金、资源承接建设各种类型的项目工程。
第二条:甲方责任与权利风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、甲方负责利用自己的社会资源承接各种类型的项目工程。
2、甲方投入资金______万元,占股______%。
3、甲方派出______名财务人员参与项目工程的管理。
4、甲方派出的工程建设管理人员的收入在项目上支取,计入项目建设成本。
第三条:乙方责任与权利
1、工程项目实际施工的组织、管理工作由乙方承担。
2、乙方投入资金______万元,占股______%。
3、工程实际承建过程中涉及到的前期费用支出全部由乙方支出,待双方投入资金到账后偿还乙方所垫付资金。
4、因承接工程需要挂靠其他公司的,寻找挂靠公司的工作由乙方完成,费用由乙方承担。
第三条:利益分配
1、该项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例按股份进行分成,其中甲方占股权分成______%,乙方占股权分成______%。
2、在保证项目正常运作的情况下,每年进行年终分红一次(每年____月对上________年度红利进行分成)。
第四条:保密条款风险提示:
应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
1、本协议作为机密文件,甲、乙双方在此协议生效期内或协议终止后,双方不应将此协议透露或出示任何公司或个人,也不得泄漏对方的商业秘密。
2、双方承诺对对方客户信息、技术资料以及双方的合作内容不泄露给任何第三方。
3、涉密人员范围:双方领导、项目组成员及有关人员。
第五条:争议的解决甲乙双方在履行合同中如发生纠纷,由甲乙双方友好协商解决,协商不成,提交给______方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
第六条:协议的生效与补充
1、本协议一式______份,双方各执______份,经双方盖章后长期生效,具有同等法律效力。
2、未尽事宜,甲乙双方共同协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本协议签订地点为______市。
甲方(签章):
________年____月____日
乙方(签字):
________年____月____日
甲方:
乙方:
经双方协商,就乙方为甲方制作安装工程达成如下协议:
工程概况:
工程地点:
工程内容:
规 格:
协议金额: 元 (大写: 元整)。
双方责任:
甲方责任:
提供工程安装位置、施工场地、用水电等事宜,如因现场协调原因拖延工期由甲方负责;
按协议规定支付预付款及结算余款,因付款拖延影响工期责任由甲方责任;
乙方负责提供工程的设计图纸,甲方签字确认效果图及施工方案,如中途改变设计及施工方案造成的损失由甲方负责;
甲方委派相关人员进行施工现场协调,配合乙方进行现场施工。
(一)乙方责任:
提供工程的设计效果图、施工图及施工方案,经甲方签字确认后严格按施工方案进行制作和安装。
乙方保证工程的制作和安装达到双方协议的质量标准;(注:按图纸施工)
乙方按协议规定的工期交工,因乙方原因拖延工期造成的损失由乙方负责;
乙方在工程制作和安装过程中因乙方原因出现的人身伤亡事故,其后果和责任由乙方负责。
工程因人为破坏,不可抗拒因素除外
霓虹灯质量保二年,数码管质量保三年。
付款方式:
双方签订制作安装协议后,甲方分二次向乙方支付工程款,即协议经双方签字生效后,首付50%的工程预付款 元;工程结构完工后再付30% 元 工程完工后经甲方验收合格后一次性付清(除2%质保金)余款 元
完工日期:
自双方签订协议后第二天算起为 天(即 年 月 日前完工)如遇特殊情况,经双方协商同意后,工期可后延。
附则:
1、本协议双方代表签字,双方单位盖章后生效。
2、本协议正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
3、本协议在执行过程中,如出现问题由双方协商解决。协商解决不了时可以提请甲方所在地人民法院仲裁。
甲方单位: 乙方单位:
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日
甲方:
乙方:
现有甲方委托乙方组织拆除21和22幢瓦房,经协商双方达成以下协议。
一、拆除工程内容:拆除瓦房二幢总建筑面积600m2(不含房屋基础,包清理拆除房屋建筑垃圾)。
二、工程造价:人民币贰万零玖佰元整(¥ 20900.00元)
三、甲方负责做好拆迁前的一切准备工作,确定运输通道,同时处理好断水断电及影响拆除作业的各种管线。
四、乙方在拆除过程中,必须按有关施工规程和安全条例施工,须架设安全防护网,上彩条布。安排好运输的时间和线路控制好施工时产生的噪声以及泥污污染,关键点要派专人负责看管,防止安全事故发生。如发生施工安全事故,一切责任均由乙方负责。
五、乙方必须在20天内完成任务,若延误工期,甲方按每天罚款200元计算扣罚乙方工程款。
六、乙方全部完成拆除工程,经甲方验收合格后,甲方须在十天内一次性付清工程款给乙方。
七、本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。结 算付清款项后自然失效。
八、协议未尽事宜,双方另行商定。
甲方:广东省家垦中心医院
乙方:湛江市住宅建筑工程公司
法人代表:
协议双方当事人:
甲方:汉邦景城7#楼项目部
乙方:班组长: 身份证号码:
技术员: 身份证号码:
根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况,为确保工程质量、施工进度、安全目标实现,甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上,经协商一致,签订本合同,以资双方共同遵守。
第一条 合同概况
1、 工程名称:汉邦景城7#楼内外粉刷工程。
2、 承包范围:内外墙抹灰(具体包括:内墙抹灰、天棚修补、梁柱与墙体接缝处挂网、楼梯间墙面、外墙保温、挂抗裂网、放线、打点、找规矩、浇水湿润、上胶浆、搅拌砂浆、运灰,楼地面清扫等一切与抹灰有关的项目施工及辅助工具。甲方提供如下:斗车、电动吊篮、刮杆、施工用线、木条、钢丝、灰桶、安全帽、手套、铁锹、水管、照明和使用配电箱以外的电缆、灯炮等)总之甲方主体交付乙方后所有内外粉刷工程全部做完扫地出门,达到验收标准,以及现场文明安全施工的所有项目施工。
3、 承包形式:单包工承包给乙方,即包人工、包工期、包质量附材及工具。
4、 工程工期:施工7#楼总工期为1个月从20xx年2月1日至20xx年2月底止,乙方必须按甲方的总进度计划组织好各方面力量,保证楼内外都有足够班组和人员同时施工,保质保量完成当期所有施工任务,在施工的工程中依据进度计划与实际工作量比较合理调整施工人员的数量(农忙前要做好骨干人员工作),提高管理水平,争取所有承包的项目按计划提前完成确保甲方安排工期,以甲方总工期为准,如果达不到总工期要求且甲方已经在合理的时间内要求提高劳动进度而没有效果的,延误工期的相关直接损失由乙方承担。
5、 乙方要有住工地负责技术、质量、安全、进度专职人员;便于甲方管理协调。
6、 工程机械
① 甲方提供垂直运输用的物料提升机及司机、搅拌机由乙方自己开。
② 主要原材料等由甲方按工程需要供给砂灰所有需要材料,砂子、水泥、网子、砂浆王各种贴砖材料、胶水,余剩材料均由乙方负责。
③ 乙方应本着节约材料的原则,对甲方提供的设备和材料,有计划、有组织的使用,不得损坏机械的浪费材料,如乙方超出国家定额含量和损耗,且超出部分的费用将由乙方一次性全部赔偿给甲方;
第二条 承包单价和付款方式
1、 承包单价:面积按施工图纸内墙体面积计算,负一,二楼面积不含在本协议内,内墙价格为 7.5元/㎡ 门窗不扣除面积(阳台门按照一半计算面积,外墙抹灰价格为16元/㎡门窗不扣除面积(阳台门按照一半计算面积,外墙保温,悬挂网格布以及抹面砂浆价格为18元/㎡按照实际保温面积计算.以上价为一次性包死价,以后不受人工费上涨而调价。班组进场后必须先做样板间,通过项目部管理人员和监理公司管理人员验收合格后在试用期间各班组达不到甲方质量要求,工程进行过程中乙方的工作达不到甲方要求和满意,甲方有权解除合同,所做工程量按50%结帐清场,如有反工所有材料由乙方承担。
2、付款方式
① 外墙打底结束并经开发商及监理部门验收合格后付至其打底价格的50%.外墙保温及抹面砂浆完成并经开发商与监理部门验收合格后付至其保温价格的50%.工程竣工验收合格后付至外墙总造价的90%.
② 内墙完成总工程量一半时并经开发商及监理部门验收合格后付至其内墙工程量的50%.内墙全部结束完成时并经开发商与监理部门验收合格后付至其内墙工程量的50%.工程竣工验收合格后付至外墙总造价的90%.
③ 余款待乙方竣工验收交付开发商时三个月内付清。每次付款前一施工阶段期内的累积罚款在该付款时一并扣除。
3、付款流程:各班组根据当月的进度情况编制出工程量及相应的人工费,报送给工程部,再拨付人工费时乙方将所有工人相关费用以表格形式并附工人身份证复印件呈报项目部,经相关人员(施工现场专职安全管理员、质检员、栋号长、工程部经理)审核签字后,由工程部将各栋号进度及人工费汇总报送项目部,经项目部领导审核签字后,由财务部发给各班组人工费。
第三条 工程质量
1、 工程质量遵守国家有关建筑行业的验收规范及建设、监理单位的质量要求,没有技术规范和质量标准的,按甲方制定的质量标准、技术要求进行施工后验收。
2、 施工质量必须创市优,质量以竹溪县质量监督站验收为准。
3、 严格按甲方下达的技术交底、施工管理文件(技术交底见附件)进行施工。如乙方未达到甲方技术交底要求,中间验收不能一次性通过,乙方将承担一切损失。
第四条 安全生产、文明施工
1、 乙方施工应严格遵守安全操作规程及安全技术措施,正确使用安全保护用品,组织班组所有工人定期安全教育,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,做好每个分项工程的安全技术交底,切实做到安全生产,文明施工,认真学习安全技术操作规程,做好每个分项工程的安全技术交底,确保施工安全,若发生安全事故除保险外,甲、乙方双方各承担50%。
2、 本工程为创文明施工样板工程,场地必须保持整洁,做到工完场清。乙方必须遵守甲方制定的各项规章制度,严禁打架斗殴、酗酒闹事。在施工现场要保持清洁整齐,施工现场严禁大小便,工人住宿区要做到整洁有序,室内和四周保持干净,各班组要积极配合专职安全员和栋号负责人搞好安全文明施工工作,乙方所承包的工程必须达到文明样板工地的标准。
第五条 双方工作的责任
1、 甲方工作及责任:
④ 甲方按规定对乙方进行技术交底和安全交底。
⑤ 甲方负责指导乙方按规范操作规程进行施工,负责检查工程施工质量,督促施工进度,按时支付工程款。
⑥ 甲方负责落实乙方施工临时用电的电源和临时用水的水源设施。
⑦ 甲方负责提供与施工有关的图纸和技术资料。
2、乙方工作责任:
⑧ 本同签订时,乙方保证在甲方指定日期3日内组织进场施工,并在约定的工期内保质、保量完成,逾期按天每天罚款1000元违约金。(上岗前所有进场工人必须提供有效证件,如身份证。特殊岗位必须提供相应的上岗证等)
⑨ 乙方负责保持施工现场的清洁卫生,本工种产生的建筑垃圾及时清除施工现场。
⑩ 乙方承诺节约材料,做到工完场清,负责归还未用完的材料。
如:发现有浪费材料的现象的每次将以200元的处罚。
乙方承诺遵守甲方现场管理制度,不得进行工程转包,按甲方奖罚条款执行。
乙方必须遵守甲方的工作时间,在未经过甲方同意擅自放假休
息或者法定节假日提前放假,乙方将承担500元/次的违约金处罚。
乙方承诺按规范操作使用机械设备,造成损坏负责修理赔偿。
无故丢失损坏劳动器具和安全用品负责全额赔偿。
乙方承诺做好交接班手续,完成本班组工序后,必须清理干净,移交给下一道工序的班组,否则将承担每道工序500元/次的违约金处罚,未尽事宜双方协商解决。
第六条 违约责任:若任何一方违约按总工程款5%赔偿对方
第七条 其他约定
1、争议处理:因履行本协议发生纠纷,当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方均可向有管辖权当地人民法院起诉。
2、本协议自双方代表签字之后生效,至工程验收交接及甲方付清全部工程款后终止。
3、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方: 签约日期:年月日
乙方: 签约日期:年月日
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
经双方协议,甲乙双方遵照公平、公正、互惠互利的原则。
一、承包方式:包公不爆料。
承包内容:住宅楼二次结构填充墙砌筑,构造柱、钢筋制作、过梁、预制过梁、窗台压顶,卫生间隔水带的钢筋制作、安装、末班安装、拆除及砼浇筑,墙体拉结。不包括植筋。
二、承包价格:按实际工程量以 立方计算元立方,所有砌体、填充墙及构造柱、过梁、窗台压顶、卫生间隔水带均计入立方计算。
三、甲方义务
1、为乙方提供所有材料、电源至施工现场,确保所需材料进场。
2、如有施工变更及时通知乙方,变更或增减工程量双方协商处理。
3、协调各施工进行合理安排。
四、乙方各带手头工具、铁钎、灰盆、靠尺等生活用具。
五、甲方提供搅拌机两台,斗车、拉砖车、升降机、钢筋制作机械一套、大小钉、米线、线绳、台锯一台以及住宅生活用水、电。
六、进场后及时熟悉图纸向甲方报材料计划。避免因材料进场而影响工程进度,严格按照图纸设计要求及现行规范、规程进行施工。甲方应做到提前把线放好,仔细、监检、是否按照图纸标准后,乙方才可进行砌柱安装,安装后出现返工现象,由甲方支付返工的费用。
七、坚决服从甲方管理,对甲方下达的施工任务要保质保量,按时完成每道工序完成后必须做到工完场清。
工程做法:一次砌筑到梁的下平,实顶,灰浆要饱满、整齐。
八、病者进场,进场后一切服从甲方制定的安全文明施工制度,如有施工中发生安全事故,由责任方承担一切费用。
九、质量要求
乙方应按甲方所完成工期,按时完成任务,必须严格按照图纸设计要求及现行规范进行施工。确保验收一次性合格,安装标准执行,混凝土浇筑药专人守模,如有胀模及时处理,达到甲方要求为止。
十、付款方式
每三层施工完成后付一次性款,按已完成工程量付80%,全部完成后付到95%,剩余款项抹灰工人现场,把全部工程款一次款一次性付清。合同方可失效。
本合同一式两份,甲方双方各执一份,经双方签字后生效。未尽事宜,双方协商解决。
甲方(签章) 乙方(签章)
甲方:
乙方:
双方本着平等、自愿、互利的原则,经双方友好协商,达成如下协议,共同信守:
一、双方同意以 的名义共同参加工
程投标。投标费用及风险由乙方承担,投标保证金由乙方出资投入,在投标过程中发生违规问题,造成罚没保证金等经济损失由乙方承担,甲方不承担任何责任。
二、如中标后,施工合同以或者分公司或子公司与业主签订。甲方按工程结算总造价的%收取管理费,甲方开具外出经营证由乙方负责缴纳工程所在地的各项税金,其他任何费用及税金包含在甲方管理费中。施工合同签订后乙方向业主缴纳万元合同履约金。乙方上缴甲方管理费按每拨一次工程款扣一次,乙方不得因建设单位拖欠工程款或其它不正当理由为借口不履行项目施工的责任和义务。
三、工程中标后,甲方指派一名管理人员驻扎现场管理(负责质量、安全监督),工资按每月3000元给予支付,项目其他管理人员由乙方指派,乙方自己聘请的工作人员亦须经甲方考核备案,否则甲方不予认可。项目部所有人员的工资等各种费用由乙方支付。财务管理执行甲方系统财务规定,做到专款专用。甲方做到:工程款来时,扣除管理费后及时转给乙方,乙方及时发放工人工资和各种材料款等,如因甲方未及时转付工程款给乙方所造成的不履行项目施工的责任和义务的后果由甲方承担所有责任。
四、财务实行独立核算,专款专用,乙方根据外出经营证按时缴纳工程所在地国家规定的各种税金,各种税金按时交纳给税务部门。
五、乙方同意工程现场布置按甲方CI标准执行,安全文明工地按JGJ59-20xx标准执行,工程资料按甲方质量体系要求执行。
六、乙方同意工程中标后,双方在本协议约定的前提下,在内部承包合同签订时按工程所在地的建委、劳动局的规定缴纳农民工工资保障金和工程所在地的质量、安全规定缴纳的相关保证金。
七、投标过程中发生的一切费用不论投标结果如何均由乙方承担。制作技术标、商务标所需的费用由乙方支付。
八、乙方不得拿甲方陪标。否则,甲方处以不彽于伍万元的处罚或没收其投标保证金。 本协议未尽事宜,待工程中标后双方在内部承包合同中另行约定。
九、本协议书一式俩份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
日期:年月 日日期:年月 日
总承包方:(以下称甲方)
工程分包方:(以下称乙方)
因甲方施工的工程,因施工需要,经甲、乙方友好协商,甲方将:工程分包给乙方施工。甲乙双方是属于经济承包关系,乙方自雇人员统一管理和全面负责,接受总承包方督查。为了贯彻“安全第一,预防为主”的安全方针,根据《合同法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》中有关安全责任的规定,结合本工程实际,在签定协议的基础上,甲、 乙双方签定如下安全协议:
一、 甲方责任:
1、 甲方帮助对乙方职工加强安全性教育,传达上级安全生产指标精神,对乙方所施工的工程项目进行针对性的安全交底,甲方对乙方文明施工、生活卫生、治安防火、环境、职业健康安全方面的督促检查,有关违章处罚对照 项目部相关制度同等执行。
2 甲方苏中公司、监理对乙方施工中的安全工作进行监督、检查,督促其对隐患进行整改、对乙方违章违纪行为进行教育处罚,处罚款直接从安全保证金中扣除。乙方不接受管理或严重屡教不改,甲方有权责令其停止施工或无条件退场。
3、甲乙双方在结算标准中包含安全生产等费用,乙方必须采购符合国家及相关标准的劳防物品,对自雇人员免费发放;甲方、总承包方协助乙方办理暂住证等对外协调工作,协调和相关费用由乙方自理,发生事故甲方:总承包方协助乙方向保险公司索赔尽可能提供必要的帮助(在为自雇人员办理意外伤害保险的基础上)。
二、乙方责任:
1、乙方应根据相关法规及总承包单位要求的《分包单位须知》提供:资质证书、安全生产许可证、营业执照、当地建筑工程交易中心备案证明等复印件加盖单位红章,提供分包单位法定代表人签发的本项目经理(负责人)、安全员的《任命书》及建设部统一的各自《安全考核合格证》原件等安全手续,并为所有自雇职工办理意外伤害保险并报总承包单位备案。
2、甲乙双方属于经济、承包关系,乙方所自行雇俑的人员与乙方为雇佣关系,乙方对自雇职工安全教育培训并报总承包单位备案,乙方所自行雇俑人员的工程进度、工作安排、生产条件、生产工具(特别是吊篮)、工资发放、人员的雇佣与辞退等全面管理及负责:
3、乙方进场前必须交纳安全保证金:给总承包方(总承包方开具专用收据), 无条件接受业主、总承包方及监理等的违章教育及处罚;乙方如没有违章处罚款项或没有发生任何事故等相关费用,在经三方验收确认后,结算工程款或退还保证金。
4、按照“谁施工谁负责”的原则,实行包质量、包安全、包文明施工、包综合治理,乙方 对自雇人员的安全生产,文明施工、综合治理全面责任,经常对自雇人员加强安全教育并进行安全技术交底,并对安全生产工作、综合治理督促检查:服从总承包、监理及业主等的统一管理,履行安全职责,承担安全责任。乙方对总承包方或相关方检查的所有安全隐患应无条件限期整改合格,达到安全要求,并向总承包方回复,整改不合格、拒绝整改或不接受管理,总承包方可责令其停工或无条件退场:
5、乙方进场时向总承包方提供自雇人员合法有效身份证原件及照片4张及高空作业有效资格证书等相关信息,乙方因管理不当用人不善,发生敲诈勒索,社会治安包括各种伤害事故等,即使总承包方或业主事先垫付部分费用,在结算时该费用仍从乙方工程款中全额扣除,如对承包方造成不良影响,乙方承担赔偿等责任,同时视情节轻重,情节严重将追究法律责任。
6、乙方对所有安全隐患应立即停止作业整改合格后再施工,并向甲方、总承包方、监理单位书面汇报后撤离现场,若知情不报或留下安全隐患,造成事故等严重后果,乙方承担主要责任及相关费用:对不具备安全条件的部位不得冒险施工,并向甲方、总承包方汇报,一经施工就表示你单位确认施工现场消防、作业环境、设施设备等符合安全生产要求,因此所产生的不良后果及相关费用由乙方承担主要责任及相关费用。
7. 乙方有权拒绝甲方、总承包等的违章指挥,如违章指挥乙方拒绝后,甲方、总承包方(项目经理以上管理人员)用强制性手段(如扣罚等)迫使乙方施工所造成的不良后果,甲方、总承包方承担主要负责相关费用:
8.乙方对施工用具、材料及个人物品等自行妥善保管,如有丢失责任自负费用自理,在工地内外自雇人员发生的工伤等事故,包括自然 治安(交通、雷击),火灾等意外事故、非自身作业范围内非工伤事故等,除保险公司赔付以外的其它费用由乙方自负(在为自雇员工已缴纳意外伤害保险的前提下要求保险公司赔付),否则乙方负全部责任及相关一切费用。
乙方及自雇人员对他人(包括甲方或其它人员)造成的伤害,乙方负全部责任及相关费用。反之,乙方及自雇人员被他人伤害,则伤害他人一方面要负全部责任:发生事故,必须立即组织抢救,采取一切有效措施抢救,采取一切有效措施防止事态扩大并保护好现场,立即向总承包业主监理等相关单位报告。
三、处罚一般规定:
1、禁止聚众闹事或打架斗殴等违法违纪行为。打架斗殴不论谁是谁非,乙方自雇职工打架一次,先罚款5 00元;自雇职工与总承包班组及分、外包单位班组职工之间,只要发生打架(斗殴),不论谁是谁非,先罚1000元,另根据责任追加处罚,打人治伤的承担全部医疗费及误工等相关费用(包括赔偿费),不服从调解或造成严重后果的由公安部门处理。
2.乙方对自己的职工自行管理,不请假外出属于无故旷工,造成一切后果自负;对未经安全教育培训合格,办理相关暂住、登记、工伤保险等手续,擅自安排职工上岗,总承包方将根据相关法规,对乙方按100元/人进行处罚,此类人员发生违章行为或遭受事故,乙方负全部责任和费用:未经专业培训或非机械操作工无证擅自动用塔机、木工、钢筋工及装饰用机械等中小型机电设备或动用电气焊设备所造成的一切后果,乙方负全部责任,所有费用自理;总承包方只负责协助调查处理之责,概不承担任何费用。给总承包单位造成不良影响的,乙方承担相关赔偿及消除响等责任。
3、高空杨尘一次罚款100元,高空抛物者一次罚200元,致人伤残的负全部责任及承担所有相关费用,直至交公安部门处理;对损坏或破坏公共物品或损坏安全、消防或机械等设施照价赔偿,并视情节处罚200-500元,造成事故依法追究其责任:在楼上大便一次罚款500元直至清理出场。
4、按照三级配电两级保护要求配电和管理,电线必须架空使用,禁止使用大于60W的灯泡照 ,明禁止使用碘钨灯照明或取暖;施工中禁止使用多用插座、无二次降压保护装置的电焊机、不带漏电保护器的移动电箱或漏电保护失效的电器设备,发现一次罚款100元;用其它金属丝代替保险丝每次罚款100元;私自关电影响生产处罚乙方500元/次,另根据情节轻重追究责任。 `
5、所有职工上班前不得饮酒,喝酒者负责人不得安排上班,违反者处罚乙方每次500元/人对因饮酒造成事故的乙方负全部责任与自雇职工共同承包相关费用。
6、总承包方或监理对乙方违章人员的处罚不记名,总承包方或监理持有相关照片或记录等罚,款以及按照合同约定的处罚款项,均直接算到分包单位账上;重大违章或其它处罚事项,根据有关律法规条文,总承包单位的有关规定、与业主签定的.相关合同条款及总承包项目部研究决定执行,所有处罚款项均无需确认,从各自安全保证金或工程款中扣除。
四、 配合协助管理:
1、总包方帮助甲方配合乙方工作,提供现有的人临设施、现有的内外脚手架、人货电梯、水电、安全设施、纠察、资料收集整理汇编,对乙方的日常工作负监督、检查责任,不承担任何费用。
2、总包方收取乙方配合协助资料费XX元/平方米,总包方只开具收据不提供发票。
五、其他:
⒈ 进场后,现场的成品(墙面、门窗角、卫生洁具、机电设备等)如因乙方造成损坏或丢失, 由乙方照价赔偿级承担相关安装费用。
⒉ 本协议共叁页,一式两份,双方签字生效,甲方执壹份, 乙方各执壹份:
⒊ 本协议作为施工协议的补充协议,同样具有法律效力,如因违约发生争议,可诉以劳动仲裁机关裁决。
4.20xx年X月XX日签定之日起生效,施工协议规定的工程结束,该协议同时废止,双方权利和义务关系终止;
5.总承包项目部的各种制度规定及《违章处理细则》(见附页)对乙方及自雇职工同等有效。
总承包方:
代表:
乙方:
代表:
现场负责人:
电话
立协议日期:20xx年X月XX日
3施工分包安全协议书
工程名称:
总包单位:
分包单位:
签订日期:
甲方 乙方
甲、乙双方经协商,就甲方承包的景观工程,乙方以包清工形式配合甲方进行施工,施工时间与工程内容由甲方安排、指定。具体达成如下协议:
一.甲方负责提供的图纸、现场定位、放样、标高和现场指挥;提供所用的全部材料。
二.乙方负责人员组织和工程施工。按甲方施工人员的要求组织施工。
三.双方配合和工程质量。
1.乙方按照甲方规定进度和工期积极配合完成;任何与业主、监理及第三方等发生的关系均由甲方负责处理。
2.乙方应按甲方进度要求安排足够人员施工,甲方应积极配合材料的供应和甲方应作的工作,因甲方问题造成乙方窝工由甲方支付工人工资。
3.乙方原因造成的质量问题全部由乙方负责承担经济责任;甲方原因造成质量或其他问题返工,应再次计费用给乙方。
4.工程现场指挥人员和相关检测、资料、备案由甲方负责。
四.费用支付办法:(人工费不含税)
1.根据浙江省建筑工程预算定额(20xx版)每个项目的Ⅲ类取费+信息价+政府指导价x1.8系数=实际费用。
2.乙方按施工进度每10天向甲方施工员以书面形式报一次本期所完成的工程量;每月25日将月度工程量上报甲方,甲方收到月度报表后应在5至
10天内支付乙方该月工程量费用的75%;到工程验收合格后再支付剩余部分。
五.安全:
1.乙方所有人员进入工地必须遵守安全操作规程进行施工。电工、电焊工需持证上岗。
2.乙方所有人员需交身份证复印件给甲方备案。
3.甲方为乙方做好施工人员的人身保险。
六.合同执行过程中如有争议争端,甲、乙双方友好协商解决;协商未果,可提交宁波市仲裁机构直至法院裁决。
七.本协议经双方代表签字盖章后生效;一式肆份,甲、乙双方各执两份,共同遵照执行。
八.工程结束本协议自行解除。
甲方: 乙方:
身份证号码: 身份证号码:
电话号码:电话号码:
年 月 日年 月 日
工程单包协议书
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
现甲方将架子工程采用单包形式发包给乙方施工,为了明确双方权利及义务、确保工程质量及施工进度,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定。现经双方协商达成如下条款协议:
一、承包内容
1、项目名称:城北公交客运站场综合车间
2、工程地址:鹤城区盈口乡炉天冲村
3、承包性质:单包形式(包括整个工程架子及人工工资)
二、承包价格
此工程总面积约有2万平方米(具体以实际工程图纸为准)单价为60平方米,总造价约有132万元。
从基开台所有架子工程按图纸建筑面积计算。
三、付款方式
1、施工阶段:甲方按乙方施工进度付给乙方适应生活费,其余费用由乙方自行垫付。
2、待工程竣工验收合格后,甲方付给乙方总工程款70%。
3、剩余30%四个月这内甲乙双方一起办理工程结算。
四、施工工期
乙方必须近照甲方整体施工方案和施工组织设计安排施工,主体工程必须在20xx年6月15日前完成木工所有工程。
五、工程质量
本工程质量要求为优衣工程,在施工过程中乙方必须按照国家现行质量验收和甲方要求设计进行施工。
六、施工安全
乙方必须建立安全施工管理制度,对工人加强安全教育工作,做到“安全第一,文明施工。”如乙方在施工过程中生的安全事故,其责任和一切经济损失一权由乙方承担,甲方不承担任何法律及经济责任。
七、其它
1、待工程每完成一层,乙方必须清理其层的全部架子材料及架子扣件、钢管全部,待工程完工扣件、钢管按甲方所指定的地方归堆。
2、本协议未清事宜,甲乙双方另行协商解决及签订补充协议。
3、本合同一式二从,甲乙双方各执一从,双方签字确认后生效,工程结算账清后失效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方:乙方:
年月日
钢板护栏施工协议书
甲方:
乙方:
鉴于甲方为实施, 年月日—年 月日公路路产维修工程施工的需要,拟由乙方承担关事宜,双方协商如下:
1、施工地点:。
2、施工内容:。
3、施工内容:乙方全年钢板维修费用不能超出业主路产维修费用的,超出部分由乙方自行承担,并保证全线钢板护栏线形平顺美观。
4、施工工期:年月日—年月日
5、合同价格:本项工程合同采用单价合同的方式,实际工程数量以业主最终确认的工程数量为准。
6、竣工资料的收集:乙方在工程实施的全过程中应认真收集和整理有关本工程的必要资料,以备完工后提交业主进行验收。
7、工程款支付:本工程没有预付款。在施工过程中甲方根据业主付款的比例同比例支付工程款,必须是工程项目有收入才予以支付。
8、质量技术标准和验收规范:
工程施工和验收遵循下列质量技术标准和验收规范: ①本工程的设计文件和设计图纸;
②公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1—20xx); ③公路工程竣(交)工验收办法;
④现场提供的临时变更通知等书面文件(传真件具有同等效力)。
9、甲、乙双方的权利和义务
甲方的权利和义务:
①有权对乙方施工的钢护栏进行检验,并对成品的质量进行评估。
②有权对乙方施工的全过程进行质量监督和指导,有权对施工计划进行调整,督促乙方加快施工进度,确保工程按期完工。
③应对乙方施工加强协调,积极配合乙方施工,尽可能提供施工便利条件。
乙方的权利和义务:
①乙方应首先按照甲方要求取得公司注册地税务部门出具的《外出经营活动许可证》或书面答应后期在工程所在地开具正式发票后才允许施工。
②牢固树立“质量第一”的思想,积极加强施工过程的质量监控,认真执行行业施工规范和标准,确保标志工程质量目标的实现。
③服从管理和安排,严格按照甲方的工期要求精心组织施工,积极协调各方关系,确保工程按期完工。
④有义务接受甲方及监理、业主的监督管理,并与甲方密切配合,开展工作。
⑤有义务积极进行安全培训和教育,为施工人员办理意外保险,积极落实项目部各项安全措施,确保生产安全。对于乙方违反安全管理制度和规定造成的损失,乙方承担一切责任。甲方不承担任何费用。
⑥有义务对产品在装卸、使用、管护过程中做好有效防护和保护,确保产品质量达到要求。
⑦有义务对进入工地的全部材料看护好,做好防火、防盗。
⑧乙方应提供进入工地的设备不少于: 打桩机台, 打桩机台,钻孔机 台,发电机台,货车台。
⑨乙方必须按照业主的进度计划安排施工,保证工程进度。
10、违约和奖罚
①对工程质量存在缺陷,达不到验收标准和要求,乙方应无条件做返工处理,并承担由此造成的一切费用。
②如乙方违反施工计划,造成施工工期的推迟和延误,甲方在提出两次书面警告后,第三次将给予乙方壹万元至叁
万元的处罚,同时甲方有权更换施工队。
③如乙方违反质量、进度要求,造成业主现场处罚的,乙方承担 %的罚款;对甲方造成恶劣影响,并受到业主罚金的,乙方承担全部罚金费用,并列入企业黑名单。
④如乙方无论是在质量还是在进度方面满足业主要求,并受到业主奖励的,由项目经理部上报公司,经公司审核后甲方酌情给予乙方奖励。
11、材料管护:工程所用一切材料均由乙方自购,对进入工地的材料在管护过程中发生损坏或丢失,甲方不负责任何赔偿责任。
12、本协议未尽事宜,甲、乙双方协商解决。
13、本协议自双方签字之日起生效,工程结算完工后废止。本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
年月日